| ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ электронном аукционе Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Известковского городского поселения (профилирование и подсыпка грунтовых дорог) на 2016 годУТВЕРЖДАЮ Глава Известковского городского поселения ________________________ Г.В. Козлова «12» августа 2016 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ электронном аукционе
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Известковского городского поселения (профилирование и подсыпка грунтовых дорог) на 2016 год
пос. Известковый 2016 год СОДЕРЖАНИЕ
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Уважаемые Господа!
Администрация МО «Известковское городское поселение», настоящим извещением приглашает желающих к участию в аукционе в электронной форме, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона. Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на электронной площадке в сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru Выдача документации об аукционе на бумажном носителе или в электронном виде производится на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе, после получения заявления. Документация об аукционе, размещенная на официальном сайте в сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru, соответствует документации об аукционе, предоставляемой на бумажном носителе. Документы могут быть также направлены заинтересованным лицам по почте. После поступления соответствующего заявления документы будут незамедлительно направлены, но отправитель не берет на себя ответственности за их утерю. На официальном сайте будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе, в случае возникновения таковых. Обращаем внимание на то, что Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с электронной площадке, но не направившие заявления на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Заказчик не несет обязательств или ответственность в случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.
Раздел 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок. 1.2. Термины, используемые в документации об электронном аукционе1.2.1. Муниципальный заказчик – администрация Известковского городского поселения (указан в «Информационной карте электронного аукциона»), (далее – заказчик). 1.2.2. Контрактная служба – орган заказчика, ответственный за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (указан в «Информационной карте электронного аукциона»). 1.2.3. Электронный аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.1.2.4. Документация об электронном аукционе – документация, утвержденная заказчиком, содержащая сведения предусмотренные законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об электронном аукционе в порядке, предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе. 1.2.5. Участник электронного аукциона, участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, претендующие на заключение муниципального контракта, получившее аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона». 1.2.6. Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся электронные аукционы. Оператором электронной площадки является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 1.2.7. Заявка на участие в электронном аукционе (далее – заявка) – подтверждение участника закупки его согласия участвовать в электронном аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, поданное в срок, установленный документацией об электронном аукционе. 1.2.8. Муниципальный контракт (далее – контракт) – договор, заключенный от имени администрации муниципального образования «Известковское городское поселение» заказчиком для обеспечения муниципальных нужд. 1.2.9. Единая комиссия – комиссия, созданная заказчиком для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 1.3. Наименование и описание объекта закупки. Место оказания услуг. Сроки завершения работы либо график оказания услуг1.3.1. Наименование и описание объекта закупки указано в «Информационной карте электронного аукциона». 1.3.2. Информация о месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, сроки завершения работы либо график оказания услуг, указаны в «Информационной карте электронного аукциона». 1.4. Начальная (максимальная) цена контракта. Источник финансирования закупки, форма, срок и порядок оплаты товара (работ, услуг)1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона». 1.4.2. Заказчик направляет средства на финансирование закупки из источника финансирования закупки, указанного в «Информационной карте электронного аукциона» 1.4.3. Форма, срок и порядок оплаты за выполненные работы, оказанные услуги, указаны в «Информационной карте электронного аукциона». 1.5. Требования к участникам аукциона1.5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, получившие аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в «Извещении о проведении электронного аукциона» и в «Информационной карте электронного аукциона», а так же при наличии на счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе. 1.5.2. Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям, информация о которых содержится в «Информационной карте электронного аукциона». 1.5.3. Запреты, ограничения, условия допуска в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе, установлены заказчиком в «Информационной карте электронного аукциона» и «Извещении о проведении электронного аукциона». 1.6. Расходы на участие в аукционе1.6.1. Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в электронном аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов. 1.7. Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)1.7.1. Заказчик обязан при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Преимущества указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой ими цены контрактов размере, указанном в «Информационной карте электронного аукциона», но не более пятнадцати процентов.1.7.2. В случае, если победителем электронного аукциона признано учреждение, предприятие или организация, которым предоставлены преимущества, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.1.8. Основания отстранения от участия в закупке1.8.1. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляются в любой момент до заключения контракта, если заказчик или единая комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в статье 31 Федерального закона о контрактной системе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ2.1. Содержание документации об электронном аукционе2.1.1. Документация об электронном аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении электронного аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об электронном аукционе имеет приоритет.2.1.2. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы. 2.1.3. Предполагается, что участник электронного аукциона изучит всю документацию об электронном аукционе, включая изменения, дополнения к документации об электронном аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные заказчиком в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящей документации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.2.2. Запрет переговоров2.2.1. При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 2.3. Разъяснение документации об электронном аукционе2.3.1. После даты размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.2.3.2. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.2.4. Изменения к документации об электронном аукционе2.4.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, указанного в «Информационной карте электронного аукциона», изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.2.4.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе.2.4.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем 7 (семь) дней.2.5. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)2.5.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.2.5.2. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе3.1.1. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в «Информационной карте электронного аукциона». 3.2. Требования к обеспечению заявок на участие в электронном аукционе3.2.1. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. 3.2.2. Размер обеспечения заявки указан в «Информационной карте электронного аукциона». 3.2.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются участником закупки на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов. 3.2.4. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. 3.2.5. Блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и прекращение данного блокирования осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе. 3.3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе.3.3.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.3.3.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:а) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги; б) согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; в) согласие, предусмотренное пунктом а), а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. 3.3.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:3.3.3.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей (при наличии), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона; 3.3.3.2. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным п. п. 3 – 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона о контрактной системе; 3.3.3.3. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе; 3.3.3.4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 3.3.3.5. документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 – 29 Федерального закона о контрактной системе, или копии этих документов; 3.3.3.6. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе, или копии этих документов. 3.3.4. Непредставление необходимых информации и документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике электронного аукциона, подавшего такую заявку, является основанием для отстранения участника электронного аукциона от участия в аукционе.3.3.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником электронного аукциона в составе заявки на участие в электронном аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком, единой комиссией от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.3.4. Количество заявок на участие в аукционе3.4.1. Участник электронного аукциона вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки. 3.5. Форма аукционного предложения по цене контракта3.5.1. Участник электронного аукциона, направляя заявку на участие в электронном аукционе, заявляет о своем согласии выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки электронного аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении электронного аукциона. При этом конкретное предложение о цене контракта подается участником электронного аукциона непосредственно во время проведения аукциона. 3.6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).3.6.1. Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками, является российский рубль, если иное не предусмотрено «Информационной картой электронного аукциона». 3.6.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта указан в «Информационной карте электронного аукциона».
4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ4.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе4.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.4.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, указанной в «Информационной карте электронного аукциона» и в Извещении о проведении электронного аукциона.4.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.3.2., единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе.4.1.4. Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:- не предоставления сведений, предусмотренных ч.3 ст. 66 Федерального закона о контрактной системе или предоставления недостоверных сведений.- не соответствия сведений, предусмотренных ч.3 ст. 66 Федерального закона о контрактной системе, требованиям документации об электронном аукционе.4.1.5. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным п. 4.1.4., не допускается.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА5.1. Проведение электронного аукциона5.1.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона» определенный день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.5.1.2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.5.1.3. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном положениями Федерального закона о контрактной системе.5.1.4. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона5.2. Рассмотрение вторых частей заявок5.2.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе.5.2.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п. 5.2. Для принятия указанного решения единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.5.2.3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.5.2.4. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3.3., с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в электронном аукционе, отсутствия документов, непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 – 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона о контрактной системе. 5.2.5. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок, которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.5.2.6. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА6.1. Срок заключения контракта6.1.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Федерального закона о контрактной системе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.6.1.2. Заказчик в течение пяти дней, с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.6.1.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).6.1.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с положениями п. 6.1.2, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.6.1.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий в соответствии с п.6.1.4, заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи заказчика размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона.6.1.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.6.1.7. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.6.1.8. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.6.1.9. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.6.2. Условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта6.2.1. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные п. 6.1, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).6.2.2. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.6.2.3. Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона о контрактной системе, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 6.1.3, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона о контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.6.3. Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемого товара при заключении контракта6.3.1. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА7.1. Общие положения7.1.1. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.7.1.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.7.1.3. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в «Информационной карте электронного аукциона».7.1.4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.7.1.5. Если победителем аукциона является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.7.2. Безотзывная банковская гарантия7.2.1. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:7.2.1.1. банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации, быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;7.2.1.2. банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе;7.2.1.3. срок действия банковской гарантии устанавливается в соответствии с проектом контракта и должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.7.2.1.4. банковская гарантия должна содержать сведения и условия, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе.7.2.2. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
7.3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта7.3.1. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:7.3.1.1. денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта должны быть перечислены в размере и по реквизитам, представленных заказчиком;7.3.1.2. факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);7.3.1.3. денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключается контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.7.4. Антидемпинговые меры7.4.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).7.4.2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с п. 7.4.3.7.4.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).7.4.4. В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с п. 7.4.2.7.4.5. Информация, предусмотренная п. 7.4.3, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта.7.4.6. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании единой комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной п. 7.4.3, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение единой комиссии оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.7.4.7. Обеспечение, указанное в п. 7.4.1 и 7.4.2., предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, при подписании контракта.7.4.8. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
8. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА8.1. Односторонний отказ8.1.1. Заказчик, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено контрактом.8.1.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).8.2. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта8.2.1. Допускается изменение заказчиком условий контракта при его исполнении в случае:8.2.1.1. снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий контракта (подп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе). 8.2.1.2. уменьшение или увеличение (не более чем на 10 процентов от общего объема контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению заказчика. При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается увеличение цены контракта по соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), а при уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг цена обязательно должна быть снижена (подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе). Изменение условий контракта по иным основаниями осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе.
РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Следующая информация и данные для конкретного электронного аукциона дополняют положения Раздела I Общие условия проведения электронного аукциона.
Приложение № 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Объект закупки: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Известковского городского поселения (профилирование и подсыпка грунтовых дорог) на 2016 год. Начальная (максимальная) цена договора: 270 000,00 (двести семьдесят тысяч рублей 00 копеек). Место выполнения работ: Известковское городское поселение, пос. Известковый. Согласно перечня автомобильных дорог общего пользования. Финансирование: бюджет муниципального образования «Известковское городское поселение». Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 21 октября 2016 года Форма оплаты: безналичный расчет за фактически выполненные работы, аванс не предусмотрен. Сроки оплаты: Расчет за выполненные работы производится не позднее 30 дней с момента сдачи Подрядчиком и подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС- 2) и справки о стоимости работ и затрат (форма – КС-3), включая устранение выявленных в процессе недостатков и подписания акта приемки. Объем работ: Все работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ и расчетом затрат на выполнение работ Обеспечение исполнения контракта: 5 % НМЦК Цена контракта сформирована на основании Локальной сметы (локального сметного расчета). Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, СанПиН, ГОСТ и прочие) и других руководящих документов. Подрядчик обязан обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ. Срок гарантии качества на выполненные работы составляет 12 месяцев, с даты подписания актов приемки выполненных работ.
Приложение № 2
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК
Форма 1
Согласие участника размещения заказа.
Участник размещения заказа согласен на выполнение работ на условиях предусмотренных документацией об аукционе.
Товары, которые будут использоваться при выполнении работ:
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (профилирование и подсыпка грунтовых дорог) на 2016 год.
*не допускается употребление слов «или эквивалент»
**не допускается употребление слов «не более», «не менее», «»хуже», лучше» и т.п.
Форма 2
для заполнения второй части заявки
Сведения об участнике закупки:
Форма 3 Примерная форма для заполнения декларации соответствия
Декларация соответствия требованиям, предусмотренным в статье 30 и в пунктах 3-5,7,9 части 1 статьи 31, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
____________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы) в лице, _________________________________________________________________________________________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридических лиц) декларируем о соответствии нас требованиям, предусмотренным в статье 30 и в пунктах 3-5,7,9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно: ________________________________________________________________________________ (наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы) Является субъектом малого предпринимательства.
В отношении участника: 1. Не проводится процедура ликвидации (юридического лица) и отсутствует решение арбитражного суда о признании (юридического лица) или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 2. Деятельность не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. 3. Отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. (или наличие указанной задолженности обжалуется в установленном порядке и подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято). 4. Отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 5. Отсутствует между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
Уполномоченный представитель участника закупки _________________ (Фамилия И.О.)
Участник закупки несет ответственность за достоверность представленных сведений.
Приложение №3 к Информационной карте заявки на участие в электронном аукционе (является приложением к муниципальному контракту)
Приложение № 4 проект муниципального контракта
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______
пос. Известковый «___»___________2016 г.
Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Козловой Галины Владимировны, действующей на основании Устава муниципального образования «Известковское городское поселение», с одной стороны, и ____________________, именуемая (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________ действующая (ий) на основании _____________________, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании решения Единой комиссии (________________) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. «Подрядчик» принимает на себя обязательства на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Известковского городского поселения (профилирование и подсыпка грунтовых дорог) на 2016 год (далее - Работы) в соответствии с ведомостью объемов (Приложение № 1) и графиком выполнения работ, а «Заказчик» берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. 1.2. Место выполнения работ: Еврейская автономная область, Облученский район, пос. Известковый. Согласно перечню автомобильных дорог общего пользования. (Приложение № 2) являющейся неотъемлемой частью Контракта. 1.3. Работы выполняются из средств и материалов Подрядчика, в соответствии с Техническим заданием, Локальной сметой – Приложение №3 к настоящему Контракту (далее Приложение №3), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. цена контракта И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена контракта составляет ________________ руб., в том числе НДС _____________ (в случае если участник размещения заказа является его плательщиком). 2.2. Цена Контракта, указанная в п.2.1. настоящего Контракта, включает в себя все расходы Подрядчика по его выполнению, в т.ч. стоимость работ, материалов, транспортных расходов, погрузочно-разгрузочных работ, вывоз мусора, а так же все налоги, пошлины, прочие сборы и другие обязательные платежи. 2.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 2.4. Контракт не предусматривает авансирование. 2.5. Оплата выполненных надлежащим образом работ производится Заказчиком на основании подписанных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок (форма КС-3). 2.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика по безналичному расчету, платежными поручениями, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры в течение 30 банковских дней с момента подписания Акта приема-сдачи выполненных работ. 2.7. К оплате Подрядчик предъявляет Заказчику следующие документы: - счета-фактуры, с указанием общей цены выполненных работ за расчетный период; - подписанные акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки (форма КС-3) 4-х экземплярах, с указанием фактического периода выполнения работ; - подписанных актов сверки взаимных расчетов в 3-х экземплярах. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта по 10 октября 2016 года. 3.2. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной работы производится в установленном настоящим Контрактом порядке.
4. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
4.1. Работы, выполняемые по настоящему Контракту, и их качество должны соответствовать основным требованиям СНиП, ПУЭ, НПБ и другим нормативно-техническим документам, действующим в Российской Федерации, а также требованиям Заказчика и условий настоящего Контракта. 4.2. Качество материалов и конструкций, применяемых для выполнения работ по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН и другим нормативно-техническим документам, действующим в Российской Федерации.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается 12 месяцев, с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия распространяет свое действие на все составляющие результата работ, использованные материалы. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 5.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, связанные с некачественно выполненными работами или поставленными материалами, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 5.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет акт с привлечением третьих лиц. 5.4. В случае причинения ущерба Заказчику действием (бездействием) Подрядчика, Подрядчик обязан возместить данный ущерб Заказчику в полном объеме.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Технического задания, Локальной сметой, в сроки, предусмотренные п. 3.1. настоящего Контракта. 6.2. Подрядчик организует сдачу-приемку работ за свой счет. 6.3. В порядке контроля за ходом и качеством выполнения работ по требованию Заказчика Подрядчик представляет необходимую документацию, относящуюся к работам, и создает условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по Контракту. 6.4. Подрядчик в срок, не позднее 3 рабочих дней до даты сдачи работ направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ с приложением документации, подтверждающей выполнение работ в объеме, предусмотренным Техническим заданием, Локальной сметой. 6.5. Акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком в срок, не позднее 5 рабочих дней со дня получения им уведомления от Подрядчика, предусмотренного п.6.4. настоящего Контракта, при условии, что работы выполнены надлежащим образом. 6.6. При наличии недостатков в результатах выполненных работ. Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить в установленные сроки, допущенные в выполненных работах недостатки. Акт сдачи-приемки работ подписывается после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке работ недостатков. 6.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком. 6.8. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по Контрактной цене. 6.9. Датой выполнения работ по настоящему Контракту считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
7.1. Заказчик вправе: 7.1.1. Осуществлять контроль исполнения условий настоящего Контракта Подрядчиком. 7.1.2. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Контракту, в том числе с выездом уполномоченных представителей Заказчика по месту нахождения Подрядчика или месту выполнения работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика. 7.1.3. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Техническим заданием, Локальной сметой, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов). 7.1.4. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием, Локальной сметой.7.1.5. Заявить Подрядчику об обнаруженных скрытых недостатках, которые не были установлены при приемке работ, в пределах гарантийного срока.7.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле над ходом выполнения Подрядчиком работ. 7.1.7. Вести учет допущенных Подрядчиком нарушений обязательств по настоящему Контракту, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений. 7.1.8. Привлекать Подрядчика к ответственности за нарушение им условий настоящего Контракта в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим законодательством РФ. 7.1.9. Привлекать специалистов для участия в сдаче-приемке выполненных работ. 7.1.10. В случае выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе отказаться от их оплаты. 7.1.11. Требовать безвозмездного исправления допущенных Подрядчиком недостатков или возмещения необходимых расходов по их исправлению за счет Подрядчика. 7.1.12. Отказаться от приемки результатов работ в случае их ненадлежащего исполнения или обнаруженных недостатках (дефектов). 7.1.13. Если Подрядчик после завершения работ по настоящему Контракту оставит на территории объекта, принадлежащие ему материалы или строительный мусор, задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им территории объекта. 7.1.14. Осуществлять приемку досрочно выполненных работ.7.1.15. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.7.2. Заказчик обязан: 7.2.1. Предоставить Подрядчику необходимую для выполнения работ информацию, документацию. 7.2.2. Принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта. 7.2.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
8.1. Подрядчик вправе: 8.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту. 8.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки работ по настоящему Контракту. 8.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. Подрядчик обязан: 8.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта. 8.2.2. Выполнить работы из своих материалов, своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций. 8.2.3. Обеспечить на месте работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов. 8.2.4. Немедленно извещать Заказчика о возникновении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 8.2.5. Вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта о приемке работ за пределы объекта, принадлежащие ему механизмы, инструменты, инвентарь, материалы и другое имущество, а также строительный мусор.8.2.6. Выполнить работы в полном объеме и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию объекта в соответствии с установленными целями.8.2.7. Предоставлять Заказчику и уполномоченным Заказчиком третьим лицам информацию и документацию Подрядчика и субподрядных организаций, для проверки хода и качества выполнения работ. 8.2.8. Участвовать во всех проверках проводимых Заказчиком. 8.2.9. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Контракта. 8.2.10. Подрядчик обязан по требованию Заказчика в согласованный с Заказчиком срок обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 8.2.11. Выполнять гарантийный ремонт в течение 24 месяцев со дня подписания акта приемки-сдачи выполненных работ. 8.2.12. Обеспечить сохранность вверенного ему Заказчиком имущества до наступления срока сдачи работ по акту. 8.2.13. В случае изменения банковских реквизитов в 3-хдневный срок письменно известить об этом Заказчика. 8.2.14. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ из материалов ненадлежащего качества в соответствии с нормами гражданского законодательства. 9.2. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность материалов или оборудования, используемого им при производстве работ. 9.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 9.4. В случае ненадлежащего исполнения Муниципальным Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа. Штраф устанавливается в размере 2,5 % от суммы Контракта, что составляет _________ рублей ____ копеек. 9.5. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 9.6. Уплата неустойки не освобождает Муниципального Заказчика от надлежащего исполнения обязательств по Контракту. 9.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа. Штраф устанавливается в размере 10 % от суммы Контракта, что составляет _________ рублей ____ копеек. 9.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
10.1. Риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования несет Подрядчик до приемки результата работ Заказчиком. 10.2. Риск случайной гибели или повреждения результата работ несет Подрядчик до приемки результата работ Заказчиком.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, решаются путем переговоров между сторонами. 11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они будут решаться в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
12.1. Расторжение контракта допускается: - по соглашению сторон, - по решению суда, - в одностороннем порядке, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление другой стороне за 30 дней до предлагаемой даты расторжения Контракта. 12.2. Основанием для расторжения контракта могут служить: а) со стороны Заказчика: - если Подрядчик не приступает к исполнению контракта в срок с момента подписания или выполняет работу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что она не будет выполнена (оказана) надлежащим образом в установленный срок. - если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный муниципальным заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми. б) со стороны Исполнителя: - невыполнение Заказчиком существенных условий контракта. 12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 12.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 13.2. В случае внесения в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств Муниципальный Заказчик устанавливает обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет __________ руб.. (_____________________ копеек). Возврат денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется в течение 1 месяца с момента исполнения Контракта.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Если при исполнении сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим Контрактом, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного Контракта, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены. 14.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ. 14.3. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта: 1) Приложение №1 – Ведомость объемов работ. 2) Приложение № 2 – Перечень автомобильных дорог. 3) Приложение № 3 - Локальная смета.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:
Приложение №1 к муниципальному контракту
Приложение № 2 к муниципальному контракту
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Известковского городского поселения (профилирование и подсыпка грунтовых дорог) на 2016 год
Приложение № 3 к муниципальному контракту ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Объект закупки: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Известковского городского поселения (профилирование и подсыпка грунтовых дорог) на 2016 год. Начальная (максимальная) цена договора: 270 000,00 (двести семьдесят тысяч рублей 00 копеек). Место выполнения работ: Известковское городское поселение, пос. Известковый. Согласно перечня автомобильных дорог общего пользования. Финансирование: бюджет муниципального образования «Известковское городское поселение». Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 21 октября 2016 года Форма оплаты: безналичный расчет за фактически выполненные работы, аванс не предусмотрен. Сроки оплаты: Расчет за выполненные работы производится не позднее 30 дней с момента сдачи Подрядчиком и подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС- 2) и справки о стоимости работ и затрат (форма – КС-3), включая устранение выявленных в процессе недостатков и подписания акта приемки. Объем работ: Все работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ и расчетом затрат на выполнение работ Обеспечение исполнения контракта: 5 % НМЦК Цена контракта сформирована на основании Локальной сметы (локального сметного расчета). Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, СанПиН, ГОСТ и прочие) и других руководящих документов. Подрядчик обязан обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ. Срок гарантии качества на выполненные работы составляет 12 месяцев, с даты подписания актов приемки выполненных работ.
Документы в наличии:
← Вернуться в блок МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ И ТОРГИ ← |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
