Муниципальный заказ Проект муниципального контракта от 28.05.2014
Муниципальный заказчик - Администрация
Вид муниципального заказа - 2014 год Электронный аукцион на выполнение работ по ремонту инженерных сетей жилого дома № 41 по ул.Трудовая

Приложение № 4

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

пос.Известковый                                                                                                              «__» ____________ 2014 г.

Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение», в лице главы администрации Известковского городского поселения Козловой Галины Владимировны, действующей на основании Устава муниципального образования «Известковское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Муниципальный Заказчик» с одной стороны, и______________________, в лице __________ действующего на основании _____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме _________________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется с использованием своих материалов, своими силами и средствами, выполнить по заданию Муниципального Заказчика следующую работу: ремонт инженерных сетей жилого дома.

Адрес объекта: ЕАО, Облученский район, пос.Известковый, ул.Трудовая, 41.

1.2. Муниципальный Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме произвести оплату работ Подрядчика.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ определяется на основании утвержденной Муниципальным Заказчиком локальной сметы (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта и по настоящему Контракту составляет ____________________ рублей, в т.ч. НДС. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.2. Расчет за выполненные работы производится не позднее 30 дней с момента сдачи Подрядчиком и подписания Муниципальным Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания акта приемки.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества работ и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.4. Источник финансирования - бюджет муниципального образования «Известковское городское поселение».

2.5. Все платежи осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно его банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте. В случае каких-либо изменений в реквизитах Подрядчика или Муниципального Заказчика, совершающая изменения Сторона должна в течение 2-х (двух) рабочих дней известить другую Сторону в письменной форме. В противном случае все риски, связанные с перечислением  Муниципальным Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. Валютой платежа является Российский рубль.

            2.7. Цена Контракта включает все расходы, возникающие при выполнении Подрядчиком указанных работ.

2.8. Обязательства Муниципального Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом с расчетного счета Муниципального Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Муниципальный Заказчик ответственности не несет.

3. Порядок и сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик выполняет ремонт систем электроснабжения и канализации жилого дома, находящегося по адресу: ЕАО, Облученский район, пос.Известковый, ул.Трудовая, 41, в течение 60 дней с момента заключения Контракта. Допускается досрочное выполнение работ.

4. Сдача и приемка выполненных работ

4.1. В день окончания работ Муниципальный Заказчик лично либо через своего представителя совместно с работниками Подрядчика осуществляет приемку выполненных работ по Акту приемки выполненных работ (форма КС-2).

4.2. В случае отказа Муниципального Заказчика от подписания Акта приемки выполненных работ без предоставления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания работы считаются полностью принятыми Муниципальным Заказчиком и подлежат оплате.

4.3. В случае, если Муниципальным Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан немедленно переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.  

5. Гарантийные условия

5.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполненных работ в соответствии с действующими стандартами.

5.2. Срок гарантии на выполненные работы и используемые материалы составляет 24 месяца  с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию отремонтированного объекта, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

5.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Муниципального Заказчика.

5.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Муниципальный Заказчик вправе:

6.1.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

6.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Контракта, подтверждающих исполнение обязательств.

6.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

6.2. Муниципальный Заказчик обязан:

  6.2.1. В сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом, с участием работников Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), при отсутствии у него замечаний.

6.2.2. Произвести оплату  работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.2.3. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Муниципальным Заказчиком работ.

6.3.2. С письменного согласия муниципального заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменение стоимости и количества выполняемых работ  по Контракту.

6.3.3. Запрашивать у Муниципального Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки выполнения работ в рамках Контракта.

             6.4. Подрядчик обязан:

6.4.1.Обеспечить выполнение работ необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями.

6.4.2.     Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.4.3.     Обеспечить надлежащее качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, стандартами, строительными нормами и правилами.

6.4.4. Подрядчик обязан вывезти до приемки работ принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории, на которой производились работы.

6.4.5.     Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока.

6.4.6.     Обеспечить выполнение при производстве работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности до момента приемки работ.

6.4.7.     Сдать объект Муниципальному Заказчику по Акту приемки выполненных работ (форма     КС-2).

6.4.8. Представить по запросу Муниципального Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

7. Скрытые строительные работы.

7.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Муниципального Заказчика. Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после приемки Муниципальным Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик  в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Муниципального Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее 3-х (трех) рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Муниципального Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика  не снимается.

7.2. В случае если представителем Муниципального Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Муниципального Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Муниципального Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

7.3.Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Муниципального Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования скрытых работ.

8. Ответственность Сторон

8.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ из материалов ненадлежащего качества в соответствии с нормами гражданского законодательства.

8.2. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность материалов или оборудования, используемого им при производстве работ.

8.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

8.4. В случае ненадлежащего исполнения Муниципальным Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа. Штраф устанавливается в размере 2,5 % от суммы Контракта, что составляет _________ рублей ____ копеек.

8.5. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.6. Уплата неустойки не освобождает Муниципального Заказчика от надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

8.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа. Штраф устанавливается в размере 10 % от суммы Контракта, что составляет _________ рублей ____ копеек.

Подрядчик уплачивает штраф при нарушении следующих договорных обязательств:

- за ненадлежащее качество предоставленных материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц;

- за не сохранность (по его вине) имущества Муниципального Заказчика, находящегося в помещении, в котором проводят работы. В случае утраты или повреждения имущества Муниципального Заказчика Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или возместить Муниципальному Заказчику убытки.

8.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Пеня Подрядчику начисляется при нарушении следующих договорных обязательств:

- за окончание подрядных работ после установленного Контрактом срока по вине Подрядчика;

- за несвоевременное устранение дефектов в работах и конструкциях в сроки, предусмотренные актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом;

- за задержку сдачи объекта;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества и строительного мусора;

- за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Государственному заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Муниципальным Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.10. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.11. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий, допущенные в период его действия.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

9.2. В случае внесения в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств Муниципальный Заказчик устанавливает обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет 15 203,25 руб. (пятнадцать тысяч двести три рубля 25 копеек).

Возврат денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта  осуществляется в течение 1 месяца с момента исполнения Контракта.

9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком денежные средства удерживаются до полного исполнения договорных обязательств и возвращаются с вычетом неустойки.

   9.4. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения обязательств в виде безотзывной банковской гарантии, то срок безотзывной банковской гарантии должен превышать срок контракта не менее, чем на 30 календарных дней.

10.Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием возникновения таких обстоятельств непреодолимой силы, как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады и т.п., оказывающие влияние на выполнение сторонами принятых на себя обязательств по  настоящему Контракту

10.2. Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия  третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действие, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной стороны перед другой.

При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

10.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сторона, которая в результате наступления обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Контракту, должна в трехдневный срок письменно уведомить об этом другую сторону и сообщить ей о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.

10.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11. Разрешения споров между сторонами.

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью  настоящего Контракта.

11.2. При возникновении между Муниципальным Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на  экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Муниципальным Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

11.3. Спорные вопросы, неурегулированные сторонами путём переговоров, подлежат разрешению в претензионном порядке. Претензия рассматривается получившей ее стороной в течение 10-ти календарных дней с момента ее получения. Оставление претензии стороной, ее получившей, без ответа расценивается противоположной стороной как отказ от выполнения содержащихся в ней требований.

11.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров и в претензионном порядке Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд ЕАО.

12. Изменение, расторжение  договорных отношений.

12.1. Контракт может быть расторгнут в любое время по обоюдному соглашению Сторон, по решению суда либо в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и законодательством в сфере закупок.

12.2. Муниципальный Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контрактов в случаях:

- систематического (более двух раз) нарушения Подрядчиком своих обязательств;

- если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным;

- если Подрядчик не устранил в срок, установленный Муниципальным Заказчиком, допущенные  им отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые дают результат работ не пригодным для предусмотренного контрактом  пользования.

12.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и законодательством в сфере закупок.

12.4. Все иные вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим гражданским законодательством РФ.

13. Заключительные условия

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств.

13.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств. При этом фактическое взаимное полное исполнение Сторонами принятых в рамках Контракта обязательств в установленные сроки прекращает действие Контракта с момента исполнения последнего обязательства.

13.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте по фактическому адресу местонахождения Стороны или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.

13.4. В части, неурегулированной настоящим Контрактом, отношения сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

13.5. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.6. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к настоящему Контракту:

- Техническое задание;

- Локальная смета (Локальный сметный расчет);

14. Адреса и реквизиты Сторон