Муниципальные закупки и торги
Муниципальный заказ Документация по запросу котировок на поставку легкового автомобиля «Chevrolet-Niva» («Шевроле-Нива») комплектации «LC» (или эквивалент) для нужд администрации Известковского городского поселения от 15.12.2013
Муниципальный заказчик - Администрация
Вид муниципального заказа - Поставка легкового автомобиля «Chevrolet-Niva» («Шевроле-Нива») комплектации «LC» (или эквивалент) для нужд администрации Известковского городского поселения
Приложение 3
к извещению о проведении запроса котировок
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на поставку легкового автомобиля
пос.Известковый «__»__________ 20___г.
Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Известковского городского поселения Козловой Галины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, а совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов запроса котировок № __ от ______ заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
- Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить, согласно спецификации товар (прилагается), а Заказчик принять и оплатить его.
1.2. Право досрочной поставки товара допускается только с письменного согласия Заказчика.
- Цена и порядок расчетов
2.1. Общая сумма контракта составляет ______________________________________, в том числе НДС.
2.2. Цена не может быть изменена в период действия контракта.
2.3. Оплата производится, по факту поставки.
2.4. Цены определяются в соответствии со спецификацией, прилагаемой к настоящему контракту и являющейся его неотъемлемой частью.
2.5. Оплата производится Заказчиком платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течении 25 дней на основании выставленных поставщиком счета-фактуры и накладной .
2.6. Источник оплаты настоящего Контракта – Бюджет муниципального образования «Известковское городское поселение».
3. Порядок поставки товара
3.1. Приемка товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляется по адресу нахождения Заказчика: Еврейская автономная область, Облученский район, пос.Известковый, ул.Капитана Ведина, д.1.
Заказчик обязуется обеспечить приемку товара.
3.2. Все права на товар переходят от Поставщика к Заказчику в момент сдачи Заказчику и выписки сопроводительных документов на товар (счет-фактура).
3.3. Заказчик вправе предъявить претензии по количеству, качеству и скрытым недостаткам не позднее 5 рабочих дней с момента приемки товара Заказчиком.
3.4. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в адрес Заказчика.
3.5. . Срок поставки Товара в течение 60 календарных дней со дня заключения Контракта.
4. Права и обязанности Поставщика
4.1. Поставщик обязуется поставить товар в срок, в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2. Поставщик не в праве поставлять товар Заказчику, не указанный в спецификациях. В случае поставки товара, не указанного в спецификациях его оплата не производится.
4.3. Поставщик обязуется одновременно с поставкой представить Заказчику накладную, счёт-фактуру и другие документы, предусмотренные настоящим контрактом. Накладная и счёт-фактура предоставляются в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.
Наименование и цена товара должны быть указаны в строгом соответствии со спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.
4.4. Поставщик обязуется обеспечить срок гарантийного обслуживания со дня передачи автомобиля Заказчику, при условии соблюдения правил эксплуатации, ТО и хранения. Гарантийный срок составляет 2 года или 35 тыс. км пробега, что наступит ранее.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязуется обеспечить приемку товара от поставщика в день поступления его в место назначения. Заказчик не имеет права в одностороннем порядке изменять условия, указанные в письменной заявке.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения сроков поставки по вине поставщика заказчик вправе взыскать с поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленных или недопоставленных товаров за каждый день просрочки.
Кроме того, виновная сторона возмещает, в соответствии с требованиями действующего законодательства, понесенные в связи с этим убытки.
6.3. Стороны освобождаются от исполнения обязательств и условий по настоящему контракту, если невозможность их исполнения будут являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны (сторона) не могли предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, военных действий, аварий, эпидемий и др.). Заказчик вправе приостановить исполнение настоящего контракта с обязательным уведомлением Поставщика.
- Разрешение споров.
7.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Контракта, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Срок действия Контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания контракта и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Настоящий контракт может, быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по форс-мажорным обстоятельствам.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не являющиеся существенным условием Контракта, действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями сторон.
8.4. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга в течение трех рабочих дней со дня изменения.
8.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
- 9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение»
Адрес: 679125, ЕАО, пос.Известковый,
ул.Капитана Ведина, д.1
ИНН 7902525986 / КПП 790201001
ОГРН 1067907000963
ОКПО 49094550
ОКАТО 99220559000
ГРКЦ ГУ Банка России по Еврейской АО
Р/ счет 40204810100000001323
Л/счет 03783303010
БИК 049923001
Глава администрации Известковского городского поселения
_________________ Г.В. Козлова
«___» ______________ 2013 г.
м.п.
|
Поставщик:
|
Приложение № 1
к муниципальному контракту
№ __ от ____________2013 г.
Спецификация
на поставку легкового автомобиля «Chevrolet-Niva» («Шевроле-Нива») комплектации «LC» (или эквивалент)
№
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Цена
(руб.)
|
Количество (шт)
|
Сумма
|
1
|
Легковой автомобиль «Chevrolet-Niva» («Шевроле-Нива») комплектации «LC» (или эквивалент)
|
шт.
|
|
1
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
Заказчик: Поставщик:
М. П. М.П.
↓ скачать документ
« Документация по запросу котировок на поставку легкового автомобиля «Chevrolet-Niva» («Шевроле-Нива») комплектации «LC» (или эквивалент) для нужд администрации Известковского городского поселения» ↓← вернуться к
муниципальным заказам заказчика ←← вернуться к списку муниципальных заказчиков ←