Муниципальный заказ Муниципальный контракт от 15.12.2013
Муниципальный заказчик - Администрация
Вид муниципального заказа - Поставка легкового автомобиля «Chevrolet-Niva» («Шевроле-Нива») комплектации «LC» (или эквивалент) для нужд администрации Известковского городского поселения

Приложение 3

к извещению о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку легкового автомобиля

пос.Известковый                                                                                          «__»__________ 20___г.

Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Известковского городского поселения Козловой Галины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, а совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов запроса котировок № __ от ______ заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить, согласно спецификации товар (прилагается), а Заказчик принять и оплатить его.

1.2. Право досрочной поставки товара допускается только с письменного согласия Заказчика.

1. Цена и порядок расчетов

2.1. Общая сумма контракта составляет ______________________________________, в том числе НДС.

2.2. Цена не может быть изменена в период действия контракта.

2.3. Оплата производится, по факту поставки.

2.4. Цены определяются в соответствии со спецификацией, прилагаемой к настоящему контракту и являющейся его неотъемлемой частью.

2.5. Оплата производится Заказчиком платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течении 25 дней на основании выставленных поставщиком счета-фактуры и накладной .

2.6. Источник оплаты настоящего Контракта – Бюджет муниципального образования «Известковское городское поселение».

3. Порядок поставки товара

3.1. Приемка товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляется по адресу нахождения Заказчика: Еврейская автономная область, Облученский район, пос.Известковый, ул.Капитана Ведина, д.1.

     Заказчик обязуется обеспечить приемку товара.

3.2. Все права на товар переходят от Поставщика к Заказчику в момент сдачи Заказчику и выписки сопроводительных документов на товар (счет-фактура).

3.3. Заказчик вправе предъявить претензии по количеству, качеству и скрытым недостаткам не позднее 5 рабочих дней с момента приемки товара Заказчиком.

3.4. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в адрес Заказчика.

3.5. . Срок поставки Товара в течение 60 календарных дней со дня заключения  Контракта.

4. Права и обязанности Поставщика

4.1. Поставщик обязуется поставить товар в срок, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Поставщик не в праве поставлять товар Заказчику, не указанный в спецификациях. В случае поставки товара, не указанного в спецификациях его оплата не производится.

4.3. Поставщик обязуется одновременно с поставкой представить Заказчику накладную, счёт-фактуру и другие документы, предусмотренные настоящим контрактом. Накладная и счёт-фактура предоставляются в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.

Наименование и цена товара должны быть указаны в строгом соответствии со спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

4.4. Поставщик обязуется обеспечить срок гарантийного обслуживания со дня передачи автомобиля Заказчику, при условии соблюдения правил эксплуатации, ТО и хранения. Гарантийный срок составляет 2 года  или 35 тыс. км пробега, что наступит ранее.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик обязуется обеспечить приемку товара от поставщика в день поступления его в место назначения. Заказчик не имеет права в одностороннем порядке изменять условия, указанные в письменной заявке.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения сроков поставки по вине поставщика заказчик вправе взыскать с поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленных или недопоставленных товаров за каждый день просрочки.

Кроме того, виновная сторона возмещает, в соответствии с требованиями действующего законодательства, понесенные в связи с этим убытки.

6.3. Стороны освобождаются от исполнения обязательств и условий по настоящему контракту, если невозможность их исполнения будут являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны (сторона) не могли предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, военных действий, аварий, эпидемий и др.). Заказчик вправе приостановить исполнение настоящего контракта с обязательным уведомлением Поставщика.

1. Разрешение споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Контракта, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства

7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством.

8. Срок действия Контракта

8.1.           Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания контракта и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2.            Настоящий контракт может, быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по форс-мажорным обстоятельствам.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не являющиеся существенным условием Контракта, действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями сторон.

8.4. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга в течение трех рабочих дней со дня изменения.

8.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

1. 9.      Юридические адреса и реквизиты сторон

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ __ от ____________2013 г.

Спецификация

на поставку легкового автомобиля «Chevrolet-Niva» («Шевроле-Нива») комплектации «LC» (или эквивалент)

Заказчик:                                                                 Поставщик:

М. П.                                                                         М.П.