Приложение № 3 к котировочной заявке

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  №____

на замену водогрейных котлов марки КВ - 0,6 и дымососа ДН-6 в котельной с. Двуречье, расположенной по адресу ул. Комсомольская 2

пос.Известковый                                                                                   «____» ________  2013г.

Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение»  Облученского муниципального района Еврейской автономной области в лице главы администрации Родионовой Натальи Алексеевны, действующей на основании Устава  именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании Протокола подведения итогов запроса котировок №_____ от_________  заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. I.                   Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по замене водогрейных котлов марки КВ-0,6 и дымососа ДН-6 в котельной с. Двуречье, расположенной по адресу ул. Комсомольская 2 (далее – Объект) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.

Место выполнения работ: Еврейская автономная область, Облученский район, Известковое городское поселение, с. Двуречье, ул. Комсомольская, дом 2 (далее - Объект).

Характеристики работ по Объекту изложены в локальном сметном расчете (Приложение № 3 к Контракту), утверждённых распоряжением администрации Известкового городского поселения от 29.08.2013г. № 178 «Об утверждении локального сметного расчета на замену водогрейных котлов марки КВ- 0,6 и дымососа ДН-6 в котельной с. Двуречье, расположенной по адресу ул. Комсомольская 2 (далее – сметы).

1.2. Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по качеству работ, их безопасности, техническим характеристикам и результатам работ в полном соответствии со сметами (Приложение № 3 к Контракту); Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Контракту); Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

II. Управление Контрактом

           2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет глава администрации Родионова Наталья Алексеевна, которая с момента заключения  Контракта  будет принимать непосредственное участие в регулировании всей деятельности по исполнению Контракта.

            2.2. Заказчик вправе самостоятельно осуществлять контроль и технический надзор за ходом выполнения работ, включая организацию и проведение контроля качества работ и материалов, соблюдения Календарного графика выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), производить промежуточную приёмку выполненных Подрядчиком работ, а также проводить проверку гарантийных обязательств Подрядчика по Контракту.

2.3. Осуществляя контроль и технический надзор за выполнением работ Заказчик, не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.4. Интересы Подрядчика по Контракту представляет ___________________________

                                                                                                                                                                                          (должность, Ф.И.О.)

действующий на основании_______________________________________________________.

                                                                                                              (документ подтверждающий полномочие

 или уполномоченные им лица.

2.5. Подрядчик при исполнении Контракта вправе привлечь после согласования с Заказчиком субподрядные организации. При этом общий объем работ, передаваемых Подрядчиком на субподряд не должен превышать 30% от цены Контракта.

Подрядчик вправе заключить договор субподряда с последующим предоставлением его копии Заказчику в порядке, установленном п. 6.1.11. Контракта.

При невыполнении Подрядчиком указанного выше условия, Заказчик вправе не оплачивать ему часть работ, выполненных субподрядной организацией, привлеченной без согласования Заказчика.

2.6. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменной форме.

2.7. Подрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

III. Цена Контракта

3.1. Цена Контракта в соответствии с Протоколом подведения итогов запроса котировок №___________ от ____________ составляет ____________руб.___ коп. (______________________________)рублей.

3.2. Источник оплаты настоящего контракта: Бюджет МО «Известковое городское поселение».

3.3. Цена Контракта включает все затраты, связанные c выполнением работ, с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.4. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

IV. Сроки выполнения работ

4.1. Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – с момента подписания Контракта;

окончание выполнения работ – 25 сентября 2013 года.

4.2. Сроки выполнения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

4.3. С согласия Заказчика Подрядчик вправе выполнить работы досрочно в пределах срока, указанного в пункте 4.1 Контракта.

4.4. Сроки завершения отдельных этапов работ, определенные Календарным графиком выполнения работ, являются исходными для исчисления имущественных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

V. Порядок оплаты работ

          5.1. Заказчик осуществляет финансирование работ по Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

          5.2. Заказчик осуществляет текущий платеж в течение 25 рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и при наличии счёта на оплату. Оплата выполненных работ осуществляется при наличии средств бюджета. В случае несвоевременного поступления денежных средств Заказчику, либо поступления их не в полном объеме, он имеет право, уведомив Подрядчика, задержать, либо приостановить расчеты по Контракту до их поступления.

          5.3. Подрядчик обязан представить Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,  а  также счет

на оплату не позднее 25 числа текущего месяца. В случае, если Подрядчик не представил вышеуказанные документы в установленный срок, Заказчик имеет право перенести сроки расчетов за принятые объемы работ на следующий месяц.

          5.4. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма произведений принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие единичные расценки, установленные в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), за вычетом удержаний, которые могут быть произведены Заказчиком в соответствии с пунктом 5.4 Контракта.

5.5. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ, и предъявления их к оплате, срок оплаты, принятых Заказчиком работ, не может быть позднее установленного срока окончания работ, указанного в пункте 4.1 Контракта.

5.6. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ по Объекту, указанных в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту), не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

VI. Обязательства Сторон

6.1. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

6.6.1. Выполнить все работы по Контракту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, сдать Объект в эксплуатацию в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

6.6.2. До начала работ представить Заказчику:

- приказ о закреплении за Объектом своих сотрудников, в том числе назначении лиц, ответственных за соблюдение при производстве работ норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, антитеррористического режима, санитарно-эпидемиологического режима, режима работы Заказчика, требований правовых актов об охране окружающей среды.

6.6.3. Обеспечить:

- соблюдение норм и правил техники безопасности, санитарно-эпидемиологического режима, режима работы Заказчика, требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды при производстве работ;

- доставку до места проведения работ, разгрузку, правильное складирование и охрану  за свой счет и своими силами необходимых материалов, механизмов и инструментов;

- выполнение всех работ только специалистами, обладающими квалификацией, соответствующей виду работ, и представившими документы, подтверждающие квалификацию электриков, сварщиков и талоны по прохождению обучения  по технике пожарной безопасности;

- производство работ в полном соответствии со сметной документацией (приложение № 3 к Контракту);

- качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течении гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- устройство временных сооружений для хранения материалов, размещения работников и проведения прочих мероприятий, необходимых для производства работ,

- содержание временных зданий и сооружений, материалов, оборудования и техники в соответствии с установленными правилами и требованиями техники безопасности,

- вывоз в 5-тидневный срок после завершения всех работ и подписания акта приемки выполненных работ принадлежащих Подрядчику строительных машин и механизмов, оборудования, материалов, временных сооружений, строительного мусора.

6.6.4. В ходе выполнения работ вести на Объекте и по завершению всех работ сдать  Заказчику исполнительную документацию, а именно:

- общий журнал производства работ,

- журналы по технике безопасности,

- исполнительные схемы,

- акты освидетельствования скрытых работ, испытаний, протоколы замера сопротивления изоляции, наряды-допуски и т.п.

6.6.5. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

-     возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-     иных обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

6.6.6. Сообщить Заказчику об обнаруженных в ходе работ, не учтенных в технической документации работах и, в связи с этим, необходимости проведения дополнительных работ.

6.6.7. На протяжении всего срока действия Контракта нести перед Заказчиком ответственность по рекламациям, финансовым потерям, ущербу, ошибочным действиям, которые произошли по вине, небрежности или недосмотру Подрядчика.

6.6.8. Нести ответственность за ненадлежащее качество предоставленных материалов и оборудования; предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц; обнаружившуюся невозможность использования материалов и оборудования без ухудшения качества работ, если Подрядчик не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

6.6.9. Выполнить в полном объеме другие обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.2. Обязательства Заказчика

Для реализации Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

6.2.1. Передать Подрядчику локальные сметные расчеты, утвержденные к производству работ, по акту передачи локальных сметных расчетов (Приложение № 3 к Контракту) в течение 3 дней с даты подписания Контракта.

6.2.2. Принять работы соответствующего качества и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.

6.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

6.3. Заказчик имеют право:

6.3.1. Беспрепятственного доступа ко всем выполняемым работам в любое время суток в течение всего периода выполнения работ.

6.3.2. Осуществлять проверку исполнительной документации, получать любую информацию и знакомиться с документами, связанными с выполнением работ по Контракту.

6.3.3. Выдавать письменные распоряжения о приостановлении или запрещении работ при нарушении технологии проведения работ.

6.3.4. Приостанавливать работы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Все издержки, вызванные приостановлением работ по вине Подрядчика, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения  работ по Контракту.

6.3.5. Выдавать предписания об устранении недостатков, обязательные для выполнения Подрядчиком в установленные предписанием сроки, в ходе выполнения работ, а также в течение гарантийных сроков на выполненные работы.

6.3.6. Осуществлять записи в Журнале производства работ, в том числе об устранении недостатков с указанием сроков для их устранения.

Запись в Журнале производства работ имеет статус предписания, обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом.

6.3.6.  Осуществлять иные права в соответствии с Контрактом.

VII. Порядок приёмки выполненных работ

7.1. Подрядчик приглашает Заказчика для промежуточной приёмки выполненных работ.

7.2. Заказчик назначает своего представителя, который в течение 3 рабочих  дней со дня уведомления Подрядчика о выполненных работах, осуществляет приемку выполненных работ.

7.3. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с действующими правилами приемки работ и оформляется  соответствующими формами первичной учетной документации КС-2, КС-3.

7.4. Заказчик вправе отказать Подрядчику в оплате за выполненные работы, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной документацией. В этом случае акт выполненных работ по форме КС-2 Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

7.5. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов в порядке, установленном пунктом 11.2 Контракта.

7.6. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества их выполнения, Заказчик вправе не подписывать акт о приёмке выполненных работ до момента устранения выявленных нарушений и составить предписание об их устранении.

1. VIII.        Гарантии качества по выполненным работам

            8.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с даты подписания Сторонами актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и составляет 2 года.

            8.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление выявленных недостатков и дефектов в установленный Заказчиком срок.

8.3. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним актом «Заказчика» и «Подрядчика».

            Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков, устранения дефектов «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения «Заказчика».

IX. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

          9.2. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 3.1. Контракта  Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты неустойки за каждый день просрочки оплаты.

          9.3. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в доход местного бюджета с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-дневный срок с момента получения Подрядчиком  претензии Заказчика. В случае неуплаты неустойки (штрафа) в добровольном порядке Заказчик вправе обратиться в суд с требованием об уплате неустойки (штрафа) в установленном законодательством и настоящим Контрактом порядке.

9.4. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий на участке ремонта.

9.5. При нарушении контрактных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе помимо взыскания штрафа требовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Контракта.

9.6. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

X. Внесение изменений в Контракт

Внесение изменений в Контракт осуществляется в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде Дополнительных соглашений к Контракту.

XI. Разрешение споров между Сторонами

11.1. Спорные вопросы между Сторонами, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и  возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются Дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания Сторонами неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и  невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком  условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.  В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

11.3. Если, по мнению из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между  Сторонами  спор  в  порядке,  в  соответствии  с пунктом  11.1 Контракта, он  разрешается в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном суде ЕАО (по месту нахождения Заказчика).

XII. Расторжение Контракта

Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

XIII. Прочие условия

13.1. В случаях, не предусмотренных Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме в виде Дополнительных соглашений, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Контракта.

13.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменной форме.

            13.4. Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах: 1 экземпляр – для Заказчика; 1 экземпляр – для Подрядчика.

XIV. Срок действия обязательств по Контракту

Обязательства Сторон по Контракту вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения их Сторонами.

XV. Приложения к Контракту

 Приложения к Контракту, а также Стороны, их оформляющие, указаны в Таблице    № 1.

Таблица № 1

XVI. Юридические адреса и расчётные реквизиты Сторон

Приложение № 1

                                                                                          к Контракту №  _____ от ________ 

Ведомость объемов работ

на замену водогрейных котлов марки КВ - 0,6 и дымососа ДН-6 в котельной с. Двуречье, расположенной по адресу ул. Комсомольская 2

                                                                  Приложение № 2

                                                                                          к Контракту №  _____ от ________ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на замену водогрейных котлов марки КВ - 0,6 и дымососа ДН-6 в котельной с. Двуречье, расположенной по адресу ул. Комсомольская 2

Производство работ по объекту осуществляется с ______2013 г.

                                                                   Приложение № 3

                                                                                          к Контракту №  _____ от ________ 

АКТ

передачи локального сметного расчета

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, с одной стороны и представитель Подрядчика с другой стороны, составили настоящий акт в том, что Заказчик передал, а  Подрядчик принял следующие документы:

Документы переданы в полном объеме, в установленные сроки и в надлежащем виде. Стороны претензий друг к другу не имеют.