Муниципальный заказ Документация об аукционе от 27.08.2013
Муниципальный заказчик - Администрация
Вид муниципального заказа - Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» (участок от ул. Некрасова до ул. Волочаевской) пос.Известковый Облученского

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

(открытый аукцион в электронной форме)

на право заключения муниципального контракта

на выполнение  работ по ремонту автомобильной дороги

«Подъезд к кладбищу» (участок от ул. Некрасова до ул. Волочаевская) пос. Известковый Облученского района Еврейской автономной области

п. Известковый  2013 г.

Информационная карта аукциона

Общие сведения

Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» (участок от ул. Некрасова до ул. Волочаевская) пос. Известковый Облученского района Еврейской автономной области (далее – Документация) разработана в соответствии  с Федеральным законом  от 21.07.2005 № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Государственный заказчик: Администрация Известковского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной (далее – Заказчик).

            Предмет государственного контракта: выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» (участок от ул. Некрасова до ул. Волочаевская) пос. Известковый Облученского района Еврейской автономной области.

   Открытый аукцион в электронной форме проводится оператором электронной площадки  Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк – АСТ») (далее – оператор электронной площадки) на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.sberbank-ast.ru.

             1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе

в электронной форме и инструкция по её заполнению

1.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ», подаёт заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

   1.2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать в одном из следующих подпунктов сведения:

   - согласие участника размещения заказа на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» (участок от ул. Некрасова до ул. Волочаевская) пос. Известковый Облученского района Еврейской автономной области на условиях, предусмотренных настоящей Документацией, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого, содержится в настоящей Документации,

- согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей Документацией, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным настоящей Документацией, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в настоящей Документации, при условии содержания в Документации указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак.

1.3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица).

2) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего аукциона:

Копию свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, являющихся предметом настоящего аукциона в электронной форме, выданном саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно - строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Виды работ, для осуществления деятельности, по которым требуется получение свидетельства о допуске, определены Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённым приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12 2009 № 624.

               Свидетельство о допуске должно обязательно содержать следующие коды:

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов.

                 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного         транспорта.

3) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

1.4. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе  в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных настоящей Документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

1.5.  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.   

1.6. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета контракта настоящего открытого аукциона в электронной форме.

1.7. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

1.8. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участник размещения заказа заполняет заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с порядком, определенным в  Инструкции для участников аукциона, размещённом в разделе «Участникам» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.sberbank-ast.ru.

2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

            2.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 2 (два) процента от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 18 328,52  (восемнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей  52 копейки.

2.2. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 3 сентября 2013 года в 17 час. 00 мин. (по местному времени Заказчика).

    4. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 6 сентября 2013 года.

5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 9 сентября 2013 года. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.

6. Источник финансирования заказа

Источник финансирования заказа –

- субсидии из дорожного фонда Еврейской автономной области;

- бюджет МО «Известковое городское поселение».

7. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Сметный расчет на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» (участок от ул. Некрасова до ул. Волочаевская) пос. Известковый Облученского района Еврейской автономной области составлен в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) на основании сметной нормативной базы ценообразования2001 г. в базисном уровне цен по состоянию на2001 г. (ТЕР – 2001 Еврейской автономной области) с перерасчетом в текущий уровень цен путем применения региональных индексов.

            Локальные сметы составлены по ТЕР-2001 на программном сметном комплексе «Гранд-смета».

          Для расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта в цену 2013  года применены прогнозные индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений) в соответствии с письмом Минрегиона развития № 9912-СД/10 от 07.06.2013 г. (Приложение № 2 к Документации).

8. Порядок формирования цены контракта

8.1. Цена Контракта включает все затраты (включая накладные и любые иные расходы) на выполнение работ и планируемую прибыль,  расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые оплачиваются в соответствии с действующим законодательством при исполнении Контракта.

8.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9. Начальная (максимальная) цена контракта

            9.1. Начальная (максимальная) цена Контракта: 916 426 (девятьсот шестнадцать тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 00 копеек.

10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта

и расчетов с Подрядчиками

10.1. При формировании цены контракта используется рубль Российской Федерации.

10.2. Все расчеты между Заказчиком и Подрядчиком ведутся в рублях Российской Федерации.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю                                    Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской   Федерации и используемого при оплате заключенного контракта

Не применяется.

12. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его

предоставления

Обеспечение исполнения контракта не требуется.

13. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их      безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

13.1. Требования к технологии выполнения работ:

Организация движения и ограждение места производства дорожных работ, выполняемых на половине ширины проезжей части дорог.

           13.1.1. Работы ведутся на  половине ширины проезжей части.

           13.1.2.Установить с двух сторон участка производства работ информационный щит размером 1,5х2,0м., на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика, фамилия лица, ответственного за производство работ  и контактные телефоны, сроки проведения работ (начало и окончание).

           13.1.3.Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ производить на основании  письма Департамента ОБДД МВД России от 19.02.2009 г. № 13/6-1029.

           13.1.4.До начала производства ремонтных работ схему  организации  дорожного  движения  и  ограждения  места  производства  работ согласовать  с органами ГИБДД  и  утвердить Заказчиком.

           13.1.5. При производстве работ утвержденная и согласованная схема организации движения и ограждения места производства дорожных работ должна находиться у производителя работ, непосредственно на объекте.

           13.1.6. Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и переустановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и быть выполнены с применением светоотражающей пленки 3М инженерного типа. Знаки должны быть второго типоразмера.

          13.1.7. Применяемые при производстве работ технологический транспорт и дорожная техника должны соответствовать ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие требования»

          13.1.8. Механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при производстве работ на региональных дорогах, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами и символикой предприятия Подрядчика.

          13.1.9. Вопросы охраны труда и техники безопасности при производстве работ должны решаться, руководствуясь требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

          13.2. Требования к материалам.

          13.2.1. При восстановлении элементов земляного полотна до параметров IV категории применяемый грунт должен  соответствовать  ГОСТ 25100-95.

          13.2.2. При устройстве покрытия использовать песчано-гравийные смеси, дресву.         

 После получения  в установленном порядке разрешения от Заказчика на ведение  ремонтных работ по мере выполнения  работ, Подрядчик обязан предъявить Заказчику выполненные работы  для освидетельствования и подписания акта на скрытые работы.

13.3.Требования к безопасности работ: безопасность работ должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов по предмету контракта. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также безопасность дорожного движения.

13.4.Требования к результатам работ: завершение выполнения всех видов работ, являющихся предметом аукциона, подписание заказчиком итогового акта выполненных работ.

13.5. Требования к качеству товаров (материалов), предлагаемых к использованию при выполнении работ:

Качество всех материалов, содержащихся в локальном сметном расчёте (или их эквивалентов), должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ и пр.).

Наименования материалов в составе ведомости дефектов и намечаемых работ использованы в сметной документации для определения начальной максимальной цены контракта.

14. Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления

гарантий качества работ

          14.1. Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы дороги устанавливается с даты подписания сторонами акта о приёмке объекта в эксплуатацию и составляет 2  (два) года.

14.2. В течение гарантийного срока  Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление выявленных недостатков и дефектов в установленный Заказчиком срок.

15. Место, условия и сроки выполнения работ

15.1. Место выполнения работ: пос. Известковый Облученского района Еврейской автономной области .

15.2. Условия выполнения работ: в соответствии с Контрактом ( Приложение  № 1 к Документации).

15.3. Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – с момента заключения Контракта

окончание выполнения работ – 15 октября 2013 года.

16. Форма, сроки и порядок оплаты работ

         16.1. Оплата осуществляется в форме безналичного расчёта в порядке и сроки установленные Контрактом (Приложение № 1 к Документации).

         16.2. Заказчик вправе произвести оплату Подрядчику части стоимости подрядных работ в качестве аванса в размере 30 процентов от цены Контракта, который учитывается Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику.

17. Требования к участникам размещения заказа

17.1. К участникам размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) не проведение   ликвидации   участника   размещения  заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Указанные выше требования предъявляются ко всем участникам размещения заказа.

17.2. Заказчик проверяет соответствие участников размещения заказа требованию, указанному в подпункте 5 пункта 17.1 настоящего раздела, а также вправе проверять соответствие участников размещения заказа, требованиям, указанным в подпунктах 2-4 пункта 17.1 настоящего раздела.