Сайт arhiv.izvestkovy.ru является архивом официального сайта izvestkovy.ru органов местного местного самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области расположен по адресу izvestkovy.ru. | Для слабовидящих | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Настоящее Извещение и проект контракта, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, размещены на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд: www.zakupki.gov.ru. 2. Прочие условия: 2.1. Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 2.2. Дополнительную информацию можно получить по адресу: пос.Известковый, Облученский район, Еврейская автономная область, ул.Капитана Ведина, дом 1 в рабочие дни с «09» часов «30» минут до «17» часов «30» минут по местному времени. 2.3. Контактное лицо: Гончаров Владислав Анатольевич; номер контактного телефона: (8 42666) 36-4-16.
Приложение № 1. Форма котировочной заявки. Приложение № 2 Ведомость объемов работ. Приложение № 3 Проект муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Железнодорожная пос.Известковый, Облученского района ЕАО
Приложение № 1 к котировочной заявке
ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ «__» _________ 20 _ г. Исх. N _________________ Кому ______________ КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКАна выполнение работ «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Железнодорожная пос.Известковый, Облученского района ЕАО»
1. Изучив извещение о проведении запроса котировок №___________________,мы________________________________________________________в лице ______________________________________ действующего на основании _______________________________, зарегистрированные по адресу _____________________ (указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование, местонахождения, юридический и фактический адрес (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)), место жительства (для физического лица) ИНН/КПП ___________________________/____________________________ Банковские реквизиты участника размещения заказа: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ готовы выполнить работы, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и осуществить поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в следующем порядке: Наименование и характеристики поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг _______________________________________________________________________________ Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг ________________________
На общую сумму ___________руб._____коп.____________________________________ (сумма цифрами и прописью) в том числе НДС (сумма цифрами и прописью). Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходов, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.Мы, ______________________________________________в случае принятия нашей котировочной заявки, ), обязуемся заключить и исполнить договор на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок №___________________, с условиями и порядком оплаты согласны. 3. Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и предоставление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
«____» __________________ 20___г.
__________________________________ /____________________/ (должность М.П.
Дополнительную информацию можно получить по адресу _____________ в рабочие дни с "___" до "___"
Контактное лицо: ____________________ Номер контактного телефона: ________________ Адрес электронной почты: _______________________
Приложение № 2 к котировочной заявке
Приложение № 3 к котировочной заявке
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____ на выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Железнодорожная пос.Известковый, Облученского района ЕАО
пос.Известковый «____» ________ 2013г.
Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области в лице главы администрации Родионовой Натальи Алексеевны, действующей на основании Устава именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании Протокола подведения итогов запроса котировок №_____ от_________ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Железнодорожная пос.Известковый, Облученского района ЕАО (далее – Объект) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта. Место выполнения работ: Еврейская автономная область, Облученский район, Известковое городское поселение (далее - Объект). Характеристики работ по Объекту изложены в локальном сметном расчете, утверждённых распоряжением администрации Известкового городского поселения от 21.08.2013г. № 168 «Об утверждении локального сметного расчета на ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Железнодорожная» (далее – сметы). 1.2. Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по качеству работ, их безопасности, техническим характеристикам и результатам работ в полном соответствии со сметами; Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Контракту); Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту); требованиями нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 3 к Контракту), и всеми условиями Контракта. .
II. Управление Контрактом
2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет глава администрации Родионова Наталья Алексеевна, которая с момента заключения Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании всей деятельности по исполнению Контракта. 2.2. Заказчик вправе самостоятельно осуществлять контроль и технический надзор за ходом выполнения работ, включая организацию и проведение контроля качества работ и материалов, соблюдения Календарного графика выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), производить промежуточную приёмку выполненных Подрядчиком работ, а также проводить проверку гарантийных обязательств Подрядчика по контракту. 2.3. Осуществляя контроль и технический надзор за выполнением работ Заказчик, не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 2.4. Интересы Подрядчика по Контракту представляет ___________________________ (должность, Ф.И.О.) действующий на основании_______________________________________________________. (документ подтверждающий полномочие или уполномоченные им лица. 2.5. Подрядчик при исполнении Контракта вправе привлечь после согласования с Заказчиком субподрядные организации. При этом общий объем работ, передаваемых Подрядчиком на субподряд не должен превышать 30% от цены Контракта. Подрядчик вправе заключить договор субподряда с последующим предоставлением его копии Заказчику в порядке, установленном п. 6.1.11. Контракта. При невыполнении Подрядчиком указанного выше условия, Заказчик вправе не оплачивать ему часть работ, выполненных субподрядной организацией, привлеченной без согласования Заказчика. 2.6. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменной форме. 2.7. Подрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.
III. Цена Контракта
3.1. Цена Контракта в соответствии с Протоколом подведения итогов запроса котировок № ____от ____________ составляет (----------------) _______________ рублей, в том числе по источникам финансирования: - субсидии из дорожного фонда Еврейской автономной области – ( _________) _________________________ руб.; - бюджет МО «Известковое городское поселение» - - (--------------) __________________________ руб. 3.2. Цена Контракта включает все затраты, связанные c выполнением работ, с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
IV. Сроки выполнения работ
4.1. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – с момента подписания контракта; окончание выполнения работ – с момента подписания контракта в течении 30 календарных дней. 4.2. Сроки выполнения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту). 4.3. С согласия Заказчика Подрядчик вправе выполнить работы досрочно в пределах срока, указанного в пункте 4.1 Контракта. 4.4. Сроки завершения отдельных этапов работ, определенные Календарным графиком выполнения работ, являются исходными для исчисления имущественных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.
V. Порядок оплаты работ
5.1. Заказчик осуществляет финансирование работ по Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 5.2. Заказчик осуществляет текущий платеж в течение 25 рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и при наличии счёта на оплату. Оплата выполненных работ осуществляется при наличии средств бюджета. В случае несвоевременного поступления денежных средств Заказчику, либо поступления их не в полном объеме, он имеет право, уведомив Подрядчика, задержать, либо приостановить расчеты по Контракту до их поступления. 5.3. Подрядчик обязан представить Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также счет на оплату не позднее 25 числа текущего месяца. В случае, если Подрядчик не представил вышеуказанные документы в установленный срок, Заказчик имеет право перенести сроки расчетов за принятые объемы работ на следующий месяц. 5.4. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма произведений принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие единичные расценки, установленные в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), за вычетом удержаний, которые могут быть произведены Заказчиком в соответствии с пунктом 5.4 Контракта. 5.5. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ, и предъявления их к оплате, срок оплаты, принятых Заказчиком работ, не может быть позднее установленного срока окончания работ, указанного в пункте 4.1 контракта. 5.6. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ по Объекту, указанных в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту), не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.
VI. Обязательства Сторон
6.1. Обязательства Подрядчика Для выполнения работ по Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства: 6.1.1. Выполнить работы в полном объеме согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту). 6.1.2. Обеспечить качественное выполнение работ в полном соответствии с Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), требованиями указанными в пункте 1.2 Контракта, а также иными требованиями Контракта. 6.1.3. Обеспечить лабораторный контроль за качеством работ и применяемых материалов в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и позволяющих по своей оснащённости средствами измерений, испытательным оборудованием, определять качество работ и материалов, применяемых при выполнении работ. 6.1.4. Обеспечить в процессе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зелёных насаждений в соответствии с нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении дорожных работ (Приложение № 3 к Контракту). 6.1.5. Обеспечить представителя Заказчика транспортными средствами, необходимыми для проведения контроля и приёмки выполненных работ. 6.1.6. При производстве работ, влияющих на условия дорожного движения, согласовать с органами ГИБДД схемы ограждения мест производства работ, обеспечить организацию движения и ограждение мест производства работ в соответствии с утвержденными схемами и нести ответственность за безопасность движения в зоне производства работ. Обеспечить нахождение всех работников в местах производства работ в сигнальной одежде. 6.1.7. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке Журнал производства работ по типовой форме КС-6, согласно действующим нормам и правилам. 6.1.8. Обеспечить в течение срока, указанного в предписании Заказчика, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при проведении контроля за выполнением работ, при приёмке выполненных работ, а также в течение гарантийных сроков на выполненные работы. Дата истечения срока, установленного предписанием Заказчика является исходной для исчисления санкций, установленных Контрактом, в случае неисполнения требований предписания. В течение гарантийного срока за свой счет в установленные Заказчиком сроки исправлять недостатки и дефекты, допущенные при выполнении работ. При невыполнении Подрядчиком установленных настоящим пунктом обязательств Заказчик вправе для устранения выявленных недостатков привлечь иную организацию с отнесением расходов по их устранению на счет Подрядчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков и дефектов Заказчик составляет односторонний акт. 6.1.9. Все издержки, вызванные приостановлением работ по вине Подрядчика, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту. 6.1.10. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ. 6.1.11. Предоставлять копии всех договоров субподряда Заказчику, в течении 3 рабочих дней с даты заключения. 6.1.12. Представлять Заказчику по первому требованию всю необходимую информацию о ходе выполнения работ. 6.1.13. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков. 6.1.14. Направить уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты после получения письменного извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах. 6.1.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 6.2. Обязательства Заказчика Для реализации Контракта Заказчик принимает на себя обязательства: 6.2.1. Передать Подрядчику локальные сметные расчеты, утвержденные к производству работ, по акту передачи локальных сметных расчетов (Приложение № 4 к Контракту) в течение 3 дней с даты подписания Контракта. 6.2.2. Принять работы соответствующего качества и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. 6.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта. 6.3. Заказчик имеют право: 6.3.1. Беспрепятственного доступа ко всем выполняемым работам в любое время суток в течение всего периода выполнения работ. 6.3.2. Осуществлять проверку исполнительной документации, получать любую информацию и знакомиться с документами, связанными с выполнением работ по Контракту. 6.3.3. Выдавать письменные распоряжения о приостановлении или запрещении работ при нарушении технологии проведения работ. 6.3.4. Приостанавливать работы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Все издержки, вызванные приостановлением работ по вине Подрядчика, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту. 6.3.5. Выдавать предписания об устранении недостатков, обязательные для выполнения Подрядчиком в установленные предписанием сроки, в ходе выполнения работ, а также в течение гарантийных сроков на выполненные работы. 6.3.6. Осуществлять записи в Журнале производства работ, в том числе об устранении недостатков с указанием сроков для их устранения. Запись в Журнале производства работ имеет статус предписания, обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом. 6.3.6. Осуществлять иные права в соответствии с Контрактом.
VII. Порядок приёмки выполненных работ
7.1. Подрядчик приглашает Заказчика для промежуточной приёмки выполненных работ до 20 числа каждого календарного месяца. 7.2. Заказчик назначает своего представителя, который в течение 3 рабочих дней со дня уведомления Подрядчика о выполненных работах, осуществляет приемку выполненных работ. 7.3. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с действующими правилами приемки работ и оформляется соответствующими формами первичной учетной документации КС-2, КС-3. 7.4. Заказчик вправе отказать Подрядчику в оплате за выполненные работы, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной документацией. В этом случае акт выполненных работ по форме КС-2 Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. 7.5. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов в порядке, установленном пунктом 11.2 Контракта. 7.6. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества их выполнения, Заказчик вправе не подписывать акт о приёмке выполненных работ до момента устранения выявленных нарушений и составить предписание об их устранении.
8.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с даты подписания Сторонами актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и составляет 2 года. 8.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление выявленных недостатков и дефектов в установленный Заказчиком срок. 8.3. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним актом «Заказчика» и «Подрядчика». Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков, устранения дефектов «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения «Заказчика».
IX. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. 9.2. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 3.1. контракта Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты неустойки за каждый день просрочки оплаты. 9.3. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в доход местного бюджета с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-дневный срок с момента получения Подрядчиком претензии Заказчика. В случае неуплаты неустойки (штрафа) в добровольном порядке Заказчик вправе обратиться в суд с требованием об уплате неустойки (штрафа) в установленном законодательством и настоящим Контрактом порядке. 9.4. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий на участке ремонта. 9.5. При нарушении контрактных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе помимо взыскания штрафа требовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Контракта. 9.6. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 9.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
X. Внесение изменений в Контракт
Внесение изменений в Контракт осуществляется в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде Дополнительных соглашений к Контракту.
XI. Разрешение споров между Сторонами
11.1. Спорные вопросы между Сторонами, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются Дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания Сторонами неотъемлемой частью настоящего Контракта. 11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 11.3. Если, по мнению из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке, в соответствии с пунктом 11.1 Контракта, он разрешается в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном суде ЕАО (по месту нахождения Заказчика).
XII. Расторжение Контракта
Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
XIII. Прочие условия
13.1. В случаях, не предусмотренных Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме в виде Дополнительных соглашений, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Контракта. 13.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменной форме. 13.4. Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах: 1 экземпляр – для Заказчика; 1 экземпляр – для Подрядчика.
XIV. Срок действия обязательств по Контракту
Обязательства Сторон по Контракту вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения их Сторонами.
XV. Приложения к Контракту Приложения к Контракту, а также Стороны, их оформляющие, указаны в Таблице № 1.
Таблица № 1
XVI. Юридические адреса и расчётные реквизиты Сторон
Приложение № 1к Контракту № _____ от ________
Ведомость объемов и стоимости работ на выполнение работ ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Железнодорожная, пос.Известковый, Облученского района ЕАО
Приложение № 2к Контракту № _____ от ________
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ на выполнение работ ремонт дворовой территории дома № 5 по ул. Железнодорожная
Производство работ по объекту осуществляется с ______2013 г.
Приложение № 3к Контракту № _____ от ________
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОРОЖНЫХ РАБОТ
Приложение № 4к Контракту № _____ от ________
АКТ передачи локального сметного расчета
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, с одной стороны и представитель Подрядчика с другой стороны, составили настоящий акт в том, что Заказчик передал, а Подрядчик принял следующие документы:
Документы переданы в полном объеме, в установленные сроки и в надлежащем виде. Стороны претензий друг к другу не имеют.
↓ скачать документ «Документация по запросу котировок на ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Железнодорожная, пос.Известковый, Облученского района ЕАО» ↓ Дополнительная информация по муниципальному заказу «Документация по запросу котировок на ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Железнодорожная, пос.Известковый, Облученского района ЕАО»:
← вернуться к муниципальным заказам заказчика ← ← вернуться к списку муниципальных заказчиков ← | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||