Муниципальный заказ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Капитальный ремонт участка дорог общего пользования местного значения по ул.Капитана Ведина – ул.Шевчука пос.Известковый от 18.07.2017
Муниципальный заказчик - Администрация
Вид муниципального заказа - ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Известковского городского поселения на 2017 год

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                                                Глава администрации                                                     
                                                                         муниципального образования                                                                    
                                                                         «Известковское городское поселение»

                                                                 ___________________ Г.В. Козлова

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ  АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Капитальный ремонт участка дорог общего пользования местного значения по ул.Капитана Ведина – ул.Шевчука пос.Известковый

пос.Известковый

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Уважаемые Господа!

Администрация МО «Известковское городское поселение», настоящим извещением приглашает всех к участию в аукционе в электронной форме, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на электронной площадке в сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru

Выдача документации об аукционе на бумажном носителе или в электронном виде производится на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе, после получения заявления. Документация об аукционе, размещенная на официальном сайте в сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru, соответствует документации об аукционе, предоставляемой на бумажном носителе.

Документы могут быть также направлены заинтересованным лицам по почте. После поступления соответствующего заявления документы будут незамедлительно направлены, но отправитель не берет на себя ответственности за их утерю.

На официальном сайте будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе, в случае возникновения таковых.

Обращаем внимание на то, что Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с электронной площадке, но не направившие заявления на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Заказчик не несет обязательств или ответственность в случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

Раздел 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

1.                  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.            Законодательное регулирование

1.1.1.      Настоящая документация об электронной аукционе подготовлена в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок.

1.2.            Термины, используемые в документации об электронном аукционе

1.2.1.      Муниципальный заказчик – администрация Известковского городского поселения (указан в «Информационной карте электронного аукциона»), (далее – заказчик).

1.2.2.      Контрактная служба – орган  заказчика, ответственный за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (указан в «Информационной карте электронного аукциона»).

1.2.3.      Электронный аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.

1.2.4.      Документация об электронном аукционе – документация, утвержденная заказчиком, содержащая сведения предусмотренные законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Документация  включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об электронном аукционе в порядке, предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе.

1.2.5.      Участник электронного аукциона, участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, претендующие на заключение муниципального контракта, получившее аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».

1.2.6.      Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся электронные аукционы. Оператором электронной площадки является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

1.2.7.      Заявка на участие в электронном аукционе (далее – заявка) – подтверждение участника закупки его согласия участвовать в электронном аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, поданное в срок, установленный документацией об электронном аукционе.

1.2.8.      Муниципальный контракт (далее – контракт) – договор, заключенный от имени администрации муниципального образования «Известковское городское поселение» заказчиком для обеспечения муниципальных нужд.

1.2.9.      Единая комиссия – комиссия, созданная заказчиком для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.3.            Наименование и описание объекта закупки. Место оказания услуг. Сроки завершения работы либо график оказания услуг

1.3.1.      Наименование и описание объекта закупки указано в «Информационной карте электронного аукциона».

1.3.2.      Информация о месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, сроки завершения работы либо график оказания услуг, указаны в «Информационной карте электронного аукциона».

1.4.            Начальная (максимальная) цена контракта. Источник финансирования закупки, форма, срок и порядок оплаты товара (работ, услуг)

1.4.1.      Начальная (максимальная) цена контракта указана в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».

1.4.2.      Заказчик направляет средства на финансирование закупки из источника финансирования закупки, указанного в «Информационной карте электронного аукциона»

1.4.3.      Форма, срок и порядок оплаты за выполненные работы, оказанные услуги, указаны в «Информационной карте электронного аукциона».

1.5.            Требования к участникам аукциона

1.5.1.      В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, получившие аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в «Извещении о проведении электронного аукциона» и в «Информационной карте электронного аукциона», а так же при наличии на счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

1.5.2.      Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям, информация о которых содержится в «Информационной карте электронного аукциона».

1.5.3.      Запреты, ограничения, условия допуска в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе, установлены заказчиком в «Информационной карте электронного аукциона» и «Извещении о проведении электронного аукциона».

1.6.            Расходы на участие в аукционе

1.6.1.      Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в электронном аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.7.            Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1.7.1.      Заказчик обязан при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Преимущества указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой ими цены контрактов в размере, указанном в «Информационной карте электронного аукциона», но не более пятнадцати процентов.

1.7.2.       В случае, если победителем электронного аукциона признано учреждение, предприятие или организация, которым предоставлены преимущества, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.

1.8.            Основания отстранения от участия в закупке

1.8.1.       Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляются в любой момент до заключения контракта, если заказчик или единая комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в статье 31 Федерального закона о контрактной системе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

2.                  ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

2.1.            Содержание документации об электронном аукционе

2.1.1.       Документация об электронном аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении электронного аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об электронном аукционе имеет приоритет.

2.1.2.      Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.

2.1.3.       Предполагается, что участник электронного аукциона изучит всю документацию об электронном аукционе, включая изменения, дополнения к документации об электронном аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные заказчиком в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящей документации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.2.            Запрет переговоров

2.2.1.      При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

2.3.            Разъяснение документации об электронном аукционе

2.3.1.       После даты размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.

2.3.2.       В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2.4.            Изменения к документации об электронном аукционе

2.4.1.       Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, указанного в «Информационной карте электронного аукциона», изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

2.4.2.       В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе.

2.4.3.       В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

2.5.            Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

2.5.1.       Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.5.2.       Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе

3.                  ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

3.1.            Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе

3.1.1.      Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в «Информационной карте электронного аукциона».

3.2.            Требования к обеспечению заявок на участие в электронном аукционе

3.2.1.      Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

3.2.2.      Размер обеспечения заявки указан в «Информационной карте электронного аукциона». Размер обеспечения заявки на участие в аукционе может составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или один процент начальной (максимальной) цены контракта, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей. В случае осуществления закупки в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона о контрактной системе не может превышать 2 процента начальной (максимальной) цены контракта.

3.2.3.      Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются участником закупки на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.

3.2.4.      Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

3.2.5.      Блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и прекращение данного блокирования осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе.

3.3.            Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе.

3.3.1.      Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3.3.2.      Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

а) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

б) согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

в) согласие, предусмотренное пунктом а), а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

3.3.3.      Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

3.3.3.1.наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей (при наличии), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

3.3.3.2.     документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной  системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным п. п. 3 – 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона о контрактной  системе;

3.3.3.3.     копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;

3.3.3.4.     решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

3.3.3.5.     документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 – 29 Федерального закона о контрактной  системе, или копии этих документов;

3.3.3.6.     документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной  системе, или копии этих документов.

3.3.4.      Непредставление необходимых информации и документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике электронного аукциона, подавшего такую заявку, является основанием для отстранения участника электронного аукциона от участия в аукционе.

3.3.5.      В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником электронного аукциона в составе заявки на участие в электронном аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком, единой комиссией от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

3.4.            Количество заявок на участие в аукционе

3.4.1.      Участник электронного аукциона вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.

3.5.            Форма аукционного предложения по цене контракта

3.5.1.      Участник электронного аукциона, направляя заявку на участие в электронном аукционе, заявляет о своем согласии выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки электронного аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении электронного аукциона. При этом конкретное предложение о цене контракта подается участником электронного аукциона непосредственно во время проведения аукциона.

3.6.            Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).

3.6.1.      Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками, является российский рубль, если иное не предусмотрено «Информационной картой электронного аукциона».

3.6.2.      Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта указан в «Информационной карте электронного аукциона».

4.                  РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

4.1.            Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе

4.1.1.      Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

4.1.2.      Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, указанной в «Информационной карте электронного аукциона» и в Извещении о проведении электронного аукциона.

4.1.3.      На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.3.2., единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе.

4.1.4.      Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:

- не предоставления сведений, предусмотренных ч.3 ст. 66 Федерального закона о контрактной системе или предоставления недостоверных сведений.

- не соответствия сведений, предусмотренных ч.3 ст. 66 Федерального закона о контрактной системе, требованиям документации об электронном аукционе.

4.1.5.      Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным п. 4.1.4., не допускается.

5.                  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

5.1.            Проведение электронного аукциона

5.1.1.      Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона» определенный день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

5.1.2.      Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

5.1.3.      Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном положениями Федерального закона о контрактной системе.

5.1.4.      Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона

5.2.            Рассмотрение вторых частей заявок

5.2.1.      Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе.

5.2.2.      Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п. 5.2. Для принятия указанного решения единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

5.2.3.      Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

5.2.4.      Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3.3., с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в электронном аукционе, отсутствия документов, непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 – 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона о контрактной системе.

5.2.5.      В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок, которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

5.2.6.      Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.                  ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

6.1.            Срок заключения контракта

6.1.1.      По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Федерального закона о контрактной системе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

6.1.2.      Заказчик в течение пяти дней, с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

6.1.3.      В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

6.1.4.      Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с положениями п. 6.1.2, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

6.1.5.      В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий в соответствии с п.6.1.4, заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи заказчика размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона.

6.1.6.      В течение трех рабочих дней с даты  размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

6.1.7.      С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

6.1.8.      Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

6.1.9.      Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

6.2.            Условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта

6.2.1.      Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные п. 6.1, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

6.2.2.      В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

6.2.3.      Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона о контрактной системе, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 6.1.3, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона о контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

6.3.            Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемого товара при заключении контракта

6.3.1.      При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».

7.                  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1.            Общие положения

7.1.1.      Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.

7.1.2.      Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником  закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.1.3.      Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в «Информационной карте электронного аукциона».

7.1.4.      В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

7.1.5.      Если победителем аукциона является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.            Безотзывная банковская гарантия

7.2.1.      Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

7.2.1.1.     банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации, быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;

7.2.1.2.     банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе;

7.2.1.3.     срок действия банковской гарантии устанавливается в соответствии с проектом контракта и должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

7.2.1.4.банковская гарантия должна содержать сведения и условия, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе.

7.2.2.      Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

7.3.            Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта

7.3.1.      Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

7.3.1.1.денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта должны быть перечислены в размере и по реквизитам, представленных заказчиком;

7.3.1.2.     факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);

7.3.1.3.     денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключается контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

7.4.            Антидемпинговые меры

7.4.1.      Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

7.4.2.      Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,  контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с п. 7.4.3.

7.4.3.      К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

7.4.4.      В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с п. 7.4.2.

7.4.5.      Информация, предусмотренная п. 7.4.3, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта.

7.4.6.      При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании единой комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной п. 7.4.3, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение единой комиссии оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

7.4.7.      Обеспечение, указанное в п. 7.4.1 и 7.4.2., предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, при подписании контракта.

7.4.8.      Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки  от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.                  ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1.            Односторонний отказ

8.1.1.      Заказчик, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено контрактом.

8.1.2.      Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.2.            Информация о возможности заказчика изменить условия контракта

8.2.1.      Допускается изменение заказчиком условий контракта при его исполнении в случае:

8.2.1.1.     снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий контракта (подп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе).

8.2.1.2.     уменьшение или увеличение (не более чем на 10 процентов от общего объема контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению заказчика. При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается увеличение цены контракта по соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), а при уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг цена обязательно должна быть снижена (подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе).

Изменение условий контракта по иным основаниями осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе.

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Приложение № 1

К аукционной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту участка дорог общего пользования местного значения по ул.Капитана Ведина – ул.Шевчука пос.Известковый

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона Заказчика:

Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение»

Место нахождения/почтовый адрес: Адрес: 679125, Еврейская автономная область, Облученский район, пос.Известковый, ул.Капитана Ведина, 1.

Номер контактного телефона/факс: 8(42666) 36-5-15

2. Предмет муниципального контракта:

капитальный ремонт участка дорог общего пользования местного значения по ул.Капитана Ведина – ул.Шевчука пос.Известковый

3. Источники финансирования:

Бюджет муниципального образования «Известковское городское поселение»

4. Подрядчик:

Победитель в проведении открытого аукциона в электронной форме.

5. Сроки выполнения работ:

С момента подписания Контракта до 15 сентября 2017 года.

6. Начало работ:

В течение пяти рабочих дней с момента передачи Заказчиком Подрядчику всей необходимой для производства работ информации и документации.

7. Начальная (максимальная) цена контракта:

3 840 454,00 руб. (три миллиона восемьсот сорок тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля 00 копеек), включая в себя затраты Подрядчика на все виды работ, расходные материалы, эксплуатацию машин и механизмов, комплектующие, НДС и все уплачиваемые на территории РФ налоги, сборы, таможенные платежи, транспортные услуги, страхование, то есть является конечной.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

8. Место выполнения работ:

679125, Еврейская автономная область, Облученский район, пос.Известковый, ул.Капитана Ведина – ул.Шевчука.

9. Форма, сроки и порядок оплаты:

Форма расчетов – безналичная без предоплаты.

Расчет за выполненные работы производится поэтапно. 1 этап – в размере 1 855 134,5  руб. (один миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч сто тридцать четыре рубля 50 копеек) - не позднее 30 дней с момента сдачи Подрядчиком и подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания акта приемки.

2 этап – в размере 1 985 319,5 руб. (один миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч триста девятнадцать рублей 50 копеек) – в 3 квартале 2018 года (до 30.09.2018).      

10. Требования к безопасности выполняемых работ:

Подрядчику, во время выполнения работ, необходимо соблюдать требования техники безопасности, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

11. Требования к результатам работ:

Выполнить работы в полном объеме, в соответствующие сроки.

12. Гарантийный срок:

Срок гарантии нормальной работы объекта устанавливается на срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Если в период гарантированной эксплуатации обнаруживаются недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

13. Требования к качеству и техническим характеристикам товара (материала) используемого при выполнении работ.

13.1. Товар (материал) используемый при производстве работ по своим техническим характеристикам должен соответствовать потребностям заказчика, указанным в настоящем техническом задании.

13.2. Качество используемых материалов (на все применяемые в производстве работ материалы и изделия должны быть соответствующие сертификаты, паспорта качества, выданные предприятиями - производителями (изготовителями) и другие документы, удостоверяющие их качество, оформленные в соответствии с нормами Российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации).

13.3. Требования к качеству работ: Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать требования действующих нормативных правовых актов, СНиПов, ГОСТов, ВСН как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ, в том числе:

14. Технико – экономические показатели:

Вид строительства: капитальный ремонт;

Категория: дороги местного значения;

Площадь асфальтируемой поверхности – 2 262 м²

Толщина асфальтового покрытия –7 см.

Вид покрытия – асфальтобетон;

Изменения элементов существующего плана дорог при выполнении работ по ремонту не предусматривается.

Пересечения и примыкания: на участках пересечений с подземными коммуникациями земляные работы производить вручную в присутствии представителей владельцев коммуникаций.

15. Объем выполнения работ:

16. Условия выполнения работ:

16.1. Работы производятся в соответствии с действующими на территории Российской Федерации ГОСТами, ТУ, ТР, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, СНиПами:

- СНиП 2.05.02-85 «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;

- СНиП 12.03-2001 « Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 12.04-2002 « Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 3.05.04-85 « Наружные сети и сооружения водоснабжения и   канализации».

Работы производятся силами и механизмами Подрядчика.

16.2. Всю разрешительную документацию и согласования Подрядчик обязан получить сам до начала производства работ.

16.3. Материалы и оборудование, используемые при осуществлении работ, подлежащие сертификации - должны быть сертифицированы, должны отвечать нормам пожарной и санитарной безопасности. Подрядчик должен предоставлять Заказчику сведения о применяемых товарах.

16.4. В случае порчи имущества Заказчика, имущества третьих лиц при проведении работ, Подрядчик возмещает ущерб в полном объеме.

16.5. В ходе выполнения работ Заказчик вправе осуществлять контроль за выполнением работ, при этом не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

16.6. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, должны быть устранены Подрядчиком своевременно, собственными силами и за счет собственных средств.

16.7. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ.

Приложение № 2

К аукционной документации

проект

Муниципальный   контракт  

на выполнение работ по капитальному ремонту участка дорог общего пользования местного значения по ул.Капитана Ведина – ул.Шевчука пос.Известковый

пос. Известковый                                                                                  «___»_____________ 2017  г.

Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение», в лице главы администрации Известковского городского поселения Козловой Галины Владимировны, действующей  на основании Устава муниципального образования «Известковское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и __________________________________________________ в лице _____________________________________________________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме _______________ заключили настоящий муниципальный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет и условия Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по капитальному ремонту участка дорог общего пользования местного значения по ул.Капитана Ведина – ул.Шевчука пос.Известковый (далее – работы), указанных в Ведомости объемов работ (Приложение № 1), являющейся  неотъемлемой частью Контракта.

1.2. Выполнение работ проводится в целях реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2017  год».

1.3. Условия исполнения настоящего Контракта соответствуют условиям, предусмотренным извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке.  

1.4. Сроки выполнения работ: с даты заключения настоящего Контракта до 15 сентября 2017 года.  

2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ___________ (_) рубль __ копеек. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.2. Расчет за выполненные работы производится поэтапно.

          1 этап – в размере 1 855 134,5  руб. (один миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч сто тридцать четыре рубля 50 копеек) - не позднее 30 дней с момента сдачи Подрядчиком и подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания акта приемки.

              2 этап – в размере 1 985 319,5 руб. (один миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч триста девятнадцать рублей 50 копеек) – в 3 квартале 2018 года (до 30.09.2018).      

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества работ и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.4. Источник финансирования - бюджет муниципального образования «Известковское городское поселение».

2.5. Все платежи осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно его банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте. В случае каких-либо изменений в реквизитах Подрядчика или Заказчика, совершающая изменения Сторона должна в течение 2-х (двух) рабочих дней известить другую Сторону в письменной форме. В противном случае все риски, связанные с перечислением  Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. Валютой платежа является Российский рубль.

2.7. Цена Контракта включает все расходы, возникающие при выполнении Подрядчиком указанных работ.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

3. Срок выполнения Работ

3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: с момента заключения контракта до 15.09.2017г.

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работу и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. Подрядчик по окончании работ обязан сдать результат работ Заказчику путем предоставления актов приемки-сдачи выполненных работ. Подтверждением полной готовности выполненных работ является акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

 4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения актов приемки-сдачи выполненных работ обязан представить Подрядчику подписанные акты приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения Подрядчиком.

4.4. Подрядчик обязан устранить допущенные им недостатки в работе за свой счет и в сроки, указанные Заказчиком.

4.5. В случае если допущенные недостатки не будут устранены в указанные сроки или не могут быть устранены Подрядчиком, Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, потребовать расторжения Контракта и возмещения убытков.

4.6. Работы считаются принятыми Заказчиком со дня подписания Сторонами актов приемки-сдачи выполненных работ.

4.7. Подписанный муниципальным Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ,  и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

5. Гарантийные условия

5.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполненных работ в соответствии с действующими стандартами.

5.2. Срок гарантии на выполненные работы и используемые материалы составляет 36 месяцев  с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию отремонтированного объекта, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

5.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

5.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

6. Права и обязанности Сторон

6.1.    Заказчик имеет право:

6.1.1. Требовать от Подрядчика соблюдения сроков оказания услуг, надлежащего качества и объема, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.1.2. Отказаться от приема результатов выполненных работ в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации. При этом данный отказ оформляется составлением соответствующего акта.

6.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

6.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативную хозяйственную деятельность Подрядчика..

6.1.5. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе.

6.1.6. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

6.2.     Заказчик обязан:

6.2.1. Передать Подрядчику документацию и информацию, необходимые для исполнения Контракта в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Контракта.

6.2.2. При обнаружении, в ходе выполнения работ, отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

6.2.3. По окончании выполнения работ осуществить приемку их результата, в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Контракта.

6.2.4. Оплатить выполненные надлежащим образом работы в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

6.3. Подрядчик имеет право:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Муниципальным Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ.

6.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.3.4. Запрашивать у Муниципального Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения работ в рамках Контракта.

6.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.

6.3.7. С письменного согласия муниципального заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменение стоимости и количества выполняемых работ  по Контракту.

6.4. Подрядчик обязан:

6.4.1. Обеспечить своими средствами и своими силами исполнение настоящего Контракта.

6.4.2. Выполнить работы в срок и в объеме, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.4.3. Выполнить работы надлежащего качества, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами для качества работ соответствующего вида. 

6.4.3. Обеспечить соблюдение персоналом, выполняющим работы по Контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

6.4.4. Исполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.4.5. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут выполнить негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Муниципальному Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления выполнения Работ.

6.4.6. Подрядчик несет материальную ответственность за вред, причиненный Заказчику и третьим лицам в ходе выполнения условий настоящего Контракта.

6.4.7. Подрядчик обязан вывезти до приемки работ принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории, на которой производились работы.

6.4.8.     Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока.

6.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

7.  Ответственность Сторон

7.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ из материалов ненадлежащего качества в соответствии с нормами гражданского законодательства.

7.2. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность материалов или оборудования, используемого им при производстве работ.

7.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения Муниципальным Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа. Штраф устанавливается в размере 2,5 % от суммы Контракта, что составляет _______ рублей __ копеек.

7.5. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.6. Уплата неустойки не освобождает Муниципального Заказчика от надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

7.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа. Штраф устанавливается в размере 10 % от суммы Контракта, что составляет _______ рублей __ копеек.

Подрядчик уплачивает штраф при нарушении следующих договорных обязательств:

- за ненадлежащее качество предоставленных материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц;

- за не сохранность (по его вине) имущества Муниципального Заказчика, находящегося в помещении, в котором проводят работы. В случае утраты или повреждения имущества Муниципального Заказчика Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или возместить Муниципальному Заказчику убытки.

7.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Пеня Подрядчику начисляется при нарушении следующих договорных обязательств:

- за окончание подрядных работ после установленного Контрактом срока по вине Подрядчика;

- за несвоевременное устранение дефектов в работах и конструкциях в сроки, предусмотренные актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом;

- за задержку сдачи объекта;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества и строительного мусора;

- за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Государственному заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Муниципальным Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.11. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий, допущенные в период его действия.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

8.2. В случае внесения в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств Муниципальный Заказчик устанавливает обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет 192 022,7 руб. (сто девяносто две тысячи двадцать два рубля 70 копеек).

Возврат денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта  осуществляется в течение 1 месяца с момента исполнения Контракта.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком денежные средства удерживаются до полного исполнения договорных обязательств и возвращаются с вычетом неустойки.

   8.4. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения обязательств в виде безотзывной банковской гарантии, то срок безотзывной банковской гарантии должен превышать срок контракта не менее, чем на 30 календарных дней.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием возникновения таких обстоятельств непреодолимой силы, как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады и т.п., оказывающие влияние на выполнение сторонами принятых на себя обязательств по  настоящему Контракту

9.2. Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия  третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действие, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной стороны перед другой.

При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сторона, которая в результате наступления обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Контракту, должна в трехдневный срок письменно уведомить об этом другую сторону и сообщить ей о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.

9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью  настоящего Контракта.

10.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на  экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

10.3. Спорные вопросы, неурегулированные сторонами путём переговоров, подлежат разрешению в претензионном порядке. Претензия рассматривается получившей ее стороной в течение 10-ти календарных дней с момента ее получения. Оставление претензии стороной, ее получившей, без ответа расценивается противоположной стороной как отказ от выполнения содержащихся в ней требований.

10.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров и в претензионном порядке Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд ЕАО.

11. Изменение, расторжение  договорных отношений.

11.1. Контракт может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, по решению суда либо в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и законодательством в сфере закупок.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контрактов в случаях:

- систематического (более двух раз) нарушения Подрядчиком своих обязательств;

- если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным;

- если Подрядчик не устранил в срок, установленный Заказчиком, допущенные  им отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые дают результат работ не пригодным для предусмотренного контрактом  пользования.

11.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и законодательством в сфере закупок.

11.4. Все иные вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим гражданским законодательством РФ.

12. Срок действия контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств.

13.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств. При этом фактическое взаимное полное исполнение Сторонами принятых в рамках Контракта обязательств в установленные сроки прекращает действие Контракта с момента исполнения последнего обязательства.

13.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте по фактическому адресу местонахождения Стороны или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.

13.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и  прочего,  она  обязана  в   течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. В части, неурегулированной настоящим Контрактом, отношения сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

13.7. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.8. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к настоящему Контракту:

- Приложение № 1 – Ведомость объемов работ;

14. Адреса и реквизиты Сторон

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «___» ____________ 2016 года

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Приложение № 3

К аукционной документации

ПРИМЕРНЫЕ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ) ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

Приведенные в составе настоящей документации об аукционе образцы форм являются примерными и имеют рекомендательный характер

Форма 1. Примерная (рекомендуемая) форма для заполнения участником закупки первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме

Подавая заявку на участие в аукционе в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по                                   ул.Волочаевская пос.Известковый, подтверждаем свое согласие выполнить работы в соответствии с условиями, установленными в документации об  аукционе в электронной форме, в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании документации об аукционе в электронной форме. Подтверждаем свое согласие на использование товара,  в отношении которого содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение).

 Материалы, которые будут использованы при выполнении работ, согласно техническому заданию и объему работ.

            Форма 2. Примерная (рекомендуемая) форма для заполнения участником закупки второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме «Сведения об участнике закупки»

Сведения для юридического лица

Сведения для физического лица

Форма 3. Примерная (рекомендуемая) форма для заполнения участником закупки второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме

Декларация соответствия требованиям, предусмотренным в пунктах 3-5, 7, 9, 10 части 1, части 1.1. статьи 31, Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ

^{_________________________________________________________________________________________________________________}

^{(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы)}

в лице, ^{_______________________________________________________________________________________________________________}

^{(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридических лиц)}

декларируем о соответствии нас требованиям, предусмотренным в пунктах 3-5, 7, 9, 10 части 1 и части 1.1. статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно:

В отношении нас:

1. Не проводится процедура ликвидации (юридического лица) и отсутствует решение арбитражного суда о признании (юридического лица) или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

2. Деятельность не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

3. Отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. (или наличие указанной задолженности обжалуется в установленном порядке и подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято).

4. Отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

5. Отсутствует между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

6. Отсутствует информация в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7. Участник закупки не является офшорной компанией.

Уполномоченный представитель

участника закупки                                            _________________                        (Фамилия И.О.)

Участник закупки несет ответственность за достоверность представленных сведений.