Муниципальный заказ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ электронном аукционе Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Известковского городского поселения на 2017 год от 26.06.2017
Муниципальный заказчик - Администрация
Вид муниципального заказа - ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Известковского городского поселения на 2017 год

УТВЕРЖДАЮ

Глава Известковского

городского поселения

________________________ Г.В. Козлова

«26» июня 2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ электронном аукционе

 Содержание автомобильных дорог общего пользования

местного значения Известковского городского поселения на 2017 год

пос. Известковый

 2017 год

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Уважаемые Господа!

Администрация МО «Известковское городское поселение», настоящим извещением приглашает желающих к участию в аукционе в электронной форме, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на электронной площадке в сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru

Выдача документации об аукционе на бумажном носителе или в электронном виде производится на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе, после получения заявления. Документация об аукционе, размещенная на официальном сайте в сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru, соответствует документации об аукционе, предоставляемой на бумажном носителе.

Документы могут быть также направлены заинтересованным лицам по почте. После поступления соответствующего заявления документы будут незамедлительно направлены, но отправитель не берет на себя ответственности за их утерю.

На официальном сайте будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе, в случае возникновения таковых.

Обращаем внимание на то, что Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с электронной площадке, но не направившие заявления на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Заказчик не несет обязательств или ответственность в случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

          Объект закупки: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Известковского городского поселения на 2017 год.

          Начальная (максимальная) цена договора: 360 000,00 (триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

          Место выполнения работ: Известковское городское поселение, пос. Известковый. Согласно перечня автомобильных дорог общего пользования.

          Финансирование: бюджет муниципального образования «Известковское городское поселение».

          Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 01 октября 2017 года

          Форма оплаты: безналичный расчет за фактически выполненные работы, аванс не предусмотрен.

          Сроки оплаты: Расчет за выполненные работы производится не позднее 30 дней с момента сдачи Подрядчиком и подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС- 2) и справки о стоимости работ и затрат (форма – КС-3), включая устранение выявленных в процессе недостатков и подписания акта приемки.

          Объем работ: Все работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ и расчетом затрат на выполнение работ

Обеспечение исполнения контракта: 5 % НМЦК

          Цена контракта сформирована на основании Локальной сметы (локального сметного расчета).

            Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, СанПиН, ГОСТ и прочие) и других руководящих документов.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

Срок гарантии качества на выполненные работы составляет 12 месяцев, с даты подписания актов приемки выполненных работ.

Приложение № 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК

                                                                                                                                    Форма 1

                                                                                       Согласие участника размещения заказа.

Участник размещения заказа согласен на выполнение работ на условиях предусмотренных документацией об аукционе.

Товары, которые будут использоваться при выполнении работ:

            содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Известковского городского поселения на 2017 год.

*не допускается употребление слов «или эквивалент»

**не допускается употребление слов «не более», «не менее», «»хуже», лучше» и т.п.

Форма 2

для заполнения второй части заявки

Сведения об участнике закупки:

Форма 3

Примерная форма для заполнения декларации соответствия

Декларация соответствия требованиям, предусмотренным в пунктах 3-5,7,9 части 1 статьи 31, Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ

^{____________________________________________________________________________________________________________________}

^{(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы)}

в лице, ^{_________________________________________________________________________________________________}

^{(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридических лиц)}

декларируем о соответствии нас требованиям, предусмотренным в пунктах 3-5,7,9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно:

________________________________________________________________________________

^{(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы)}

В отношении участника:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

(п. 7 в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 489-ФЗ)

4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 28.12.2016 N 489-ФЗ)

5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

(п. 9 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

7) участник закупки не является офшорной компанией.

Уполномоченный представитель

участника закупки                                                             _________________ (Фамилия И.О.)

Участник закупки несет ответственность за достоверность представленных сведений.

Приложение №3

к Информационной карте

 заявки на участие в электронном аукционе

(является приложением к муниципальному контракту)

Приложение № 4

проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______

пос. Известковый                                                                                               «___»___________2017 г.

Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Козловой Галины Владимировны, действующей на основании Устава муниципального образования «Известковское городское поселение», с одной стороны, и ____________________, именуемая (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________ действующая (ий) на основании _____________________, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании решения Единой комиссии   (________________) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Подрядчик» принимает на себя обязательства на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Известковского городского поселения на 2017 год (далее - Работы) в соответствии с ведомостью объемов (Приложение № 1) и графиком выполнения работ, а «Заказчик» берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Место выполнения работ: Еврейская автономная область, Облученский район, пос. Известковый. Согласно перечню автомобильных дорог общего пользования. (Приложение № 2) являющейся неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Работы выполняются из средств и материалов Подрядчика, в соответствии с Техническим заданием- Приложение № 3, Локальной сметой – Приложение № 4 к настоящему Контракту (далее Приложение № 4), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. цена контракта И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет ________________ руб.,  в том числе НДС _____________ (в случае если участник размещения заказа является его плательщиком).

2.2. Цена Контракта, указанная в п.2.1. настоящего Контракта, включает в себя все расходы Подрядчика по его выполнению, в т.ч. стоимость работ, материалов, транспортных расходов, погрузочно-разгрузочных работ, вывоз мусора, а так же все налоги, пошлины, прочие сборы и другие обязательные платежи.

2.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.4. Контракт не предусматривает авансирование.

2.5. Оплата выполненных надлежащим образом работ производится Заказчиком на основании подписанных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок (форма КС-3).

2.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика по безналичному расчету, платежными поручениями, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры в течение 30 банковских дней с момента подписания Акта приема-сдачи выполненных работ.

2.7. К оплате Подрядчик предъявляет Заказчику следующие документы:

- счета-фактуры, с указанием общей цены выполненных работ за расчетный период;

- подписанные акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки (форма КС-3) 4-х экземплярах, с указанием фактического периода выполнения работ;

- подписанных актов сверки взаимных расчетов в 3-х экземплярах.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта по 01 октября 2017 года.

3.2. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной работы производится в установленном настоящим Контрактом порядке.

4. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1. Работы, выполняемые по настоящему Контракту, и их качество должны соответствовать основным требованиям СНиП, ПУЭ, НПБ и другим нормативно-техническим документам, действующим в Российской Федерации, а также требованиям Заказчика и условий настоящего Контракта.

4.2. Качество материалов и конструкций, применяемых для выполнения работ по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН и другим нормативно-техническим документам, действующим в Российской Федерации.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается 12 месяцев, с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия распространяет свое действие на все составляющие результата работ, использованные материалы. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, связанные с некачественно выполненными работами или поставленными материалами, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет акт с привлечением третьих лиц.

5.4. В случае причинения ущерба Заказчику действием (бездействием) Подрядчика, Подрядчик обязан возместить данный ущерб Заказчику в полном объеме.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Технического задания, Локальной сметой, в сроки, предусмотренные п. 3.1. настоящего Контракта.

6.2. Подрядчик организует сдачу-приемку работ за свой счет.

6.3. В порядке контроля за ходом и качеством выполнения работ по требованию Заказчика Подрядчик представляет необходимую документацию, относящуюся к работам, и создает условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по Контракту.

6.4. Подрядчик в срок, не позднее 3 рабочих дней до даты сдачи работ направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ с приложением документации, подтверждающей выполнение работ в объеме, предусмотренным Техническим заданием, Локальной сметой.

6.5. Акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком в срок, не позднее 5 рабочих дней со дня получения им уведомления от Подрядчика, предусмотренного п.6.4. настоящего Контракта, при условии, что работы выполнены надлежащим образом.

6.6. При наличии недостатков в результатах выполненных работ. Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить в установленные сроки, допущенные в выполненных работах недостатки. Акт сдачи-приемки работ подписывается после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке работ недостатков.

6.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.8. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по Контрактной цене.

6.9. Датой выполнения работ по настоящему Контракту считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. Осуществлять контроль исполнения условий настоящего Контракта Подрядчиком.

7.1.2. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Контракту, в том числе с выездом уполномоченных представителей Заказчика по месту нахождения Подрядчика или месту выполнения работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.3. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Техническим заданием, Локальной сметой, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).

7.1.4. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием, Локальной сметой.

7.1.5. Заявить Подрядчику об обнаруженных скрытых недостатках, которые не были установлены при приемке работ, в пределах гарантийного срока.

7.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле над ходом выполнения Подрядчиком работ.

7.1.7. Вести учет допущенных Подрядчиком нарушений обязательств по настоящему Контракту, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.

7.1.8. Привлекать Подрядчика к ответственности за нарушение им условий настоящего Контракта в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим законодательством РФ.

7.1.9. Привлекать специалистов для участия в сдаче-приемке выполненных работ.

7.1.10. В случае выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе отказаться от их оплаты.

7.1.11. Требовать безвозмездного исправления допущенных Подрядчиком недостатков или возмещения необходимых расходов по их исправлению за счет Подрядчика.

7.1.12. Отказаться от приемки результатов работ в случае их ненадлежащего исполнения или обнаруженных недостатках (дефектов).

7.1.13. Если Подрядчик после завершения работ по настоящему Контракту оставит на территории объекта, принадлежащие ему материалы или строительный мусор, задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им территории объекта.

7.1.14. Осуществлять приемку досрочно выполненных работ.

7.1.15. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Предоставить Подрядчику необходимую для выполнения работ информацию, документацию.

7.2.2. Принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.2.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

8.1. Подрядчик вправе:

8.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту.

8.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки работ по настоящему Контракту.

8.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Подрядчик обязан:

8.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.2.2. Выполнить работы из своих материалов, своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций.

8.2.3. Обеспечить на месте работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов.

8.2.4. Немедленно извещать Заказчика о возникновении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

8.2.5. Вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта о приемке работ за пределы объекта, принадлежащие ему механизмы, инструменты, инвентарь, материалы и другое имущество, а также строительный мусор.

8.2.6. Выполнить работы в полном объеме и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию объекта в соответствии с установленными целями.

8.2.7. Предоставлять Заказчику и уполномоченным Заказчиком третьим лицам информацию и документацию Подрядчика и субподрядных организаций, для проверки хода и качества выполнения работ.

8.2.8. Участвовать во всех проверках проводимых Заказчиком.

8.2.9. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Контракта.

8.2.10. Подрядчик обязан по требованию Заказчика в согласованный с Заказчиком срок обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

8.2.11. Выполнять гарантийный ремонт в течение 24 месяцев со дня подписания акта приемки-сдачи выполненных работ.

8.2.12. Обеспечить сохранность вверенного ему Заказчиком имущества до наступления срока сдачи работ по акту.

8.2.13. В случае изменения банковских реквизитов в 3-хдневный срок письменно известить об этом Заказчика.

8.2.14. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ из материалов ненадлежащего качества в соответствии с нормами гражданского законодательства.

9.2. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность материалов или оборудования, используемого им при производстве работ.

9.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.4. В случае ненадлежащего исполнения Муниципальным Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа. Штраф устанавливается в размере 2,5 % от суммы Контракта, что составляет _________ рублей ____ копеек.

9.5. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.6. Уплата неустойки не освобождает Муниципального Заказчика от надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

9.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа. Штраф устанавливается в размере 10 % от суммы Контракта, что составляет _________ рублей ____ копеек.

9.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

10.1. Риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования несет Подрядчик до приемки результата работ Заказчиком.

10.2. Риск случайной гибели или повреждения результата работ несет Подрядчик до приемки результата работ Заказчиком.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, решаются путем переговоров между сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они будут решаться в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Расторжение контракта допускается:

- по соглашению сторон,

- по решению суда,

- в одностороннем порядке, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление другой стороне за 30 дней до предлагаемой даты расторжения Контракта.

12.2. Основанием для расторжения контракта могут служить:

а) со стороны Заказчика:

- если Подрядчик не приступает к исполнению контракта в срок с момента подписания

или выполняет работу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что она не будет выполнена (оказана) надлежащим образом в установленный срок.

            - если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный муниципальным заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

б) со стороны Исполнителя:

- невыполнение Заказчиком существенных условий контракта.

12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

13.2. В случае внесения в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств Муниципальный Заказчик устанавливает обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет __________ руб.. (_____________________ копеек).

Возврат денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта  осуществляется в течение 1 месяца с момента исполнения Контракта.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Если при исполнении сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим Контрактом, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного Контракта, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

14.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

14.3. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1) Приложение №1 – Ведомость объемов работ.

2) Приложение № 2 – Перечень автомобильных дорог.

3) Приложение № 3 – Техническое задание.

4) Приложение № 4 – Локальная смета.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:

Приложение №1

к муниципальному контракту

Приложение № 2

к муниципальному контракту

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

на содержание автомобильных дорог общего пользования

местного значения Известковского городского поселения на 2017 год

Приложение № 3

к муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Известковского городского поселения на 2017 год.

          Начальная (максимальная) цена договора: 360 000,00 (триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

          Место выполнения работ: Известковское городское поселение, пос. Известковый. Согласно перечня автомобильных дорог общего пользования.

          Финансирование: бюджет муниципального образования «Известковское городское поселение».

          Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 01 октября 2017 года

          Форма оплаты: безналичный расчет за фактически выполненные работы, аванс не предусмотрен.

          Сроки оплаты: Расчет за выполненные работы производится не позднее 30 дней с момента сдачи Подрядчиком и подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС- 2) и справки о стоимости работ и затрат (форма – КС-3), включая устранение выявленных в процессе недостатков и подписания акта приемки.

          Объем работ: Все работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ и расчетом затрат на выполнение работ

Обеспечение исполнения контракта: 5 % НМЦК

          Цена контракта сформирована на основании Локальной сметы (локального сметного расчета).

            Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, СанПиН, ГОСТ и прочие) и других руководящих документов.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

Срок гарантии качества на выполненные работы составляет 12 месяцев, с даты подписания актов приемки выполненных работ.