СМИ Вестник № 14 от 04.09.2013 сентябрь

Муниципальное образование «Известковское городское поселение»

Облученского муниципального района

Еврейской автономной области

ОГЛАВЛЕНИЕ

Муниципальное образование «Известковское городское поселение»

Облученского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.08.2013                                                                                               № 174

пос. Известковый

О внесении изменений в план – график на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков www.zakupki.gov.ru

         В связи с изменениями цены закупок и ОКДП:

1. Внести изменения в план-график на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков www.zakupki.gov.ru  26.08.2013г.

2. Зарегистрировать уполномоченному специалисту с полномочиями в сфере размещения заказов на официальном сайте в списке планов-графиков личного кабинета организации путем прикрепления электронной версии плана-графика, по форме утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ № 761, Казначейства РФ № 20н от 27.12.2011 «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд заказчиков» Степанок А.А., главному специалисту – эксперта отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

городского поселения                                                               Н.А. Родионова

Муниципальное образование «Известковское городское поселение»

Облученского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.08.2013                                                                                               №  179

пос. Известковый

О проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества

         В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и в соответствии Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» и Уставом муниципального образования «Известковское городское поселение»:

1. Заместителю главы администрации (Гончаров В.А.) подготовить документацию на проведение открытого аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества муниципального образования «Известковское городское поселение», разместить аукционную документацию на общероссийском официальном сайте Российской Федерации по торгам и в «Информационном вестнике» Известковского городского поселения.

2. Контроль по исполнению данного распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

городского поселения                                                          Н.А. Родионова

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

(открытый аукцион в электронной форме)

на право заключения муниципального контракта

на выполнение  работ по ремонту автомобильной дороги

«Подъезд к кладбищу» (участок от ул. Некрасова до ул. Волочаевская) пос. Известковый Облученского района Еврейской автономной области

п. Известковый  2013 г.

Информационная карта аукциона

Общие сведения

Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» (участок от ул. Некрасова до ул. Волочаевская) пос. Известковый Облученского района Еврейской автономной области (далее – Документация) разработана в соответствии  с Федеральным законом  от 21.07.2005 № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Государственный заказчик: Администрация Известковского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной (далее – Заказчик).

            Предмет государственного контракта: выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» (участок от ул. Некрасова до ул. Волочаевская) пос. Известковый Облученского района Еврейской автономной области.

   Открытый аукцион в электронной форме проводится оператором электронной площадки  Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк – АСТ») (далее – оператор электронной площадки) на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.sberbank-ast.ru.

             1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе

в электронной форме и инструкция по её заполнению

1.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ», подаёт заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

   1.2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать в одном из следующих подпунктов сведения:

   - согласие участника размещения заказа на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» (участок от ул. Некрасова до ул. Волочаевская) пос. Известковый Облученского района Еврейской автономной области на условиях, предусмотренных настоящей Документацией, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого, содержится в настоящей Документации,

- согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей Документацией, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным настоящей Документацией, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в настоящей Документации, при условии содержания в Документации указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак.

1.3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица).

2) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего аукциона:

Копию свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, являющихся предметом настоящего аукциона в электронной форме, выданном саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно - строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Виды работ, для осуществления деятельности, по которым требуется получение свидетельства о допуске, определены Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённым приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12 2009 № 624.

               Свидетельство о допуске должно обязательно содержать следующие коды:

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов.

                 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного         транспорта.

3) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

1.4. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе  в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных настоящей Документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

1.5.  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.   

1.6. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета контракта настоящего открытого аукциона в электронной форме.

1.7. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

1.8. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участник размещения заказа заполняет заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с порядком, определенным в  Инструкции для участников аукциона, размещённом в разделе «Участникам» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.sberbank-ast.ru.

2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

            2.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 2 (два) процента от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 18 328,52  (восемнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей  52 копейки.

2.2. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 3 сентября 2013 года в 17 час. 00 мин. (по местному времени Заказчика).

    4. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 6 сентября 2013 года.

5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 9 сентября 2013 года. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.

6. Источник финансирования заказа

Источник финансирования заказа –

- субсидии из дорожного фонда Еврейской автономной области;

- бюджет МО «Известковое городское поселение».

7. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Сметный расчет на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» (участок от ул. Некрасова до ул. Волочаевская) пос. Известковый Облученского района Еврейской автономной области составлен в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) на основании сметной нормативной базы ценообразования2001 г. в базисном уровне цен по состоянию на2001 г. (ТЕР – 2001 Еврейской автономной области) с перерасчетом в текущий уровень цен путем применения региональных индексов.

            Локальные сметы составлены по ТЕР-2001 на программном сметном комплексе «Гранд-смета».

          Для расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта в цену 2013  года применены прогнозные индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений) в соответствии с письмом Минрегиона развития № 9912-СД/10 от 07.06.2013 г. (Приложение № 2 к Документации).

8. Порядок формирования цены контракта

8.1. Цена Контракта включает все затраты (включая накладные и любые иные расходы) на выполнение работ и планируемую прибыль,  расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые оплачиваются в соответствии с действующим законодательством при исполнении Контракта.

8.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9. Начальная (максимальная) цена контракта

            9.1. Начальная (максимальная) цена Контракта: 916 426 (девятьсот шестнадцать тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 00 копеек.

10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта

и расчетов с Подрядчиками

10.1. При формировании цены контракта используется рубль Российской Федерации.

10.2. Все расчеты между Заказчиком и Подрядчиком ведутся в рублях Российской Федерации.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю                                    Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской   Федерации и используемого при оплате заключенного контракта

Не применяется.

12. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его

предоставления

Обеспечение исполнения контракта не требуется.

13. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их      безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

13.1. Требования к технологии выполнения работ:

Организация движения и ограждение места производства дорожных работ, выполняемых на половине ширины проезжей части дорог.

           13.1.1. Работы ведутся на  половине ширины проезжей части.

           13.1.2.Установить с двух сторон участка производства работ информационный щит размером 1,5х2,0м., на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика, фамилия лица, ответственного за производство работ  и контактные телефоны, сроки проведения работ (начало и окончание).

           13.1.3.Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ производить на основании  письма Департамента ОБДД МВД России от 19.02.2009 г. № 13/6-1029.

           13.1.4.До начала производства ремонтных работ схему  организации  дорожного  движения  и  ограждения  места  производства  работ согласовать  с органами ГИБДД  и  утвердить Заказчиком.

           13.1.5. При производстве работ утвержденная и согласованная схема организации движения и ограждения места производства дорожных работ должна находиться у производителя работ, непосредственно на объекте.

           13.1.6. Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и переустановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и быть выполнены с применением светоотражающей пленки 3М инженерного типа. Знаки должны быть второго типоразмера.

          13.1.7. Применяемые при производстве работ технологический транспорт и дорожная техника должны соответствовать ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие требования»

          13.1.8. Механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при производстве работ на региональных дорогах, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами и символикой предприятия Подрядчика.

          13.1.9. Вопросы охраны труда и техники безопасности при производстве работ должны решаться, руководствуясь требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

          13.2. Требования к материалам.

          13.2.1. При восстановлении элементов земляного полотна до параметров IV категории применяемый грунт должен  соответствовать  ГОСТ 25100-95.

          13.2.2. При устройстве покрытия использовать песчано-гравийные смеси, дресву.         

 После получения  в установленном порядке разрешения от Заказчика на ведение  ремонтных работ по мере выполнения  работ, Подрядчик обязан предъявить Заказчику выполненные работы  для освидетельствования и подписания акта на скрытые работы.

13.3.Требования к безопасности работ: безопасность работ должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов по предмету контракта. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также безопасность дорожного движения.

13.4.Требования к результатам работ: завершение выполнения всех видов работ, являющихся предметом аукциона, подписание заказчиком итогового акта выполненных работ.

13.5. Требования к качеству товаров (материалов), предлагаемых к использованию при выполнении работ:

Качество всех материалов, содержащихся в локальном сметном расчёте (или их эквивалентов), должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ и пр.).

Наименования материалов в составе ведомости дефектов и намечаемых работ использованы в сметной документации для определения начальной максимальной цены контракта.

14. Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления

гарантий качества работ

          14.1. Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы дороги устанавливается с даты подписания сторонами акта о приёмке объекта в эксплуатацию и составляет 2  (два) года.

14.2. В течение гарантийного срока  Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление выявленных недостатков и дефектов в установленный Заказчиком срок.

15. Место, условия и сроки выполнения работ

15.1. Место выполнения работ: пос. Известковый Облученского района Еврейской автономной области .

15.2. Условия выполнения работ: в соответствии с Контрактом ( Приложение  № 1 к Документации).

15.3. Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – с момента заключения Контракта

окончание выполнения работ – 15 октября 2013 года.

16. Форма, сроки и порядок оплаты работ

         16.1. Оплата осуществляется в форме безналичного расчёта в порядке и сроки установленные Контрактом (Приложение № 1 к Документации).

         16.2. Заказчик вправе произвести оплату Подрядчику части стоимости подрядных работ в качестве аванса в размере 30 процентов от цены Контракта, который учитывается Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику.

17. Требования к участникам размещения заказа

17.1. К участникам размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) не проведение   ликвидации   участника   размещения  заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Указанные выше требования предъявляются ко всем участникам размещения заказа.

17.2. Заказчик проверяет соответствие участников размещения заказа требованию, указанному в подпункте 5 пункта 17.1 настоящего раздела, а также вправе проверять соответствие участников размещения заказа, требованиям, указанным в подпунктах 2-4 пункта 17.1 настоящего раздела.

Приложение № 1

к документации открытого аукциона

                      в электронной форме

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  №____

на выполнение работ по ремонту автодороги «Подъезд к кладбищу» (участок от ул. Некрасова до ул. Волочаевская) пос. Известковый Облученского района Еврейской автономной области

пос.Известковый                                                                                   «____» ________  2013г.

Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение»  в лице  главы администрации Родионовой Натальи Алексеевны, действующей на основании Устава  именуемая  в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» по результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол заседания комиссии по подведению итогов открытого аукциона в электронной форме от «____» __________ 2013 года № _________), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автодороги «Подъезд к кладбищу» (участок от ул. Некрасова до ул. Волочаевская Облученского района Еврейской автономной области (далее – Объект) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями  Контракта.

Место выполнения работ: Еврейская автономная область, Облученский район, Известковое городское поселение.

Характеристики работ по  Объекту изложены в локальном сметном расчете, утверждённых распоряжением администрации Известкового городского поселения от 21.08.2013 № 167 «Об утверждении локального сметного расчета на ремонт автодороги «Подъезд к кладбищу» (участок от ул. Некрасова до ул. Волочаевская) (далее – сметы).

1.2. Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по качеству работ, их безопасности, техническим характеристикам и результатам работ в полном соответствии со сметами; Ведомостью объемов работ (Приложение  № 1 к Контракту); Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту); требованиями нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 3 к Контракту), и всеми условиями Контракта.

2. Управление Контрактом

               2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет глава администрации   Родионова Наталья Алексеевна, которая   с  момента  заключения  Контракта  будет принимать непосредственное участие в регулировании всей деятельности по исполнению Контракта.

            2.2. Заказчик вправе самостоятельно осуществлять контроль и технический надзор за ходом выполнения работ, включая организацию и проведение контроля качества работ и материалов, соблюдения Календарного графика выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), производить промежуточную приёмку выполненных Подрядчиком работ, а также проводить проверку гарантийных обязательств Подрядчика по контракту.

2.3. Осуществляя контроль и технический надзор за выполнением работ Заказчик, не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.4. Интересы Подрядчика по Контракту представляет _______________________

                                                                                                                                                                                          (должность, Ф.И.О.)

действующий на основании__________________

  (документ подтверждающий полномочие или уполномоченные им лица.

2.5. Подрядчик при исполнении Контракта вправе привлечь после согласования с Заказчиком субподрядные организации. При этом общий объем работ, передаваемых Подрядчиком на субподряд не должен превышать 30% от цены Контракта.

Подрядчик вправе заключить договор субподряда с последующим предоставлением его копии Заказчику в порядке, установленном п. 6.1.11. Контракта.

При невыполнении Подрядчиком указанного выше условия, Заказчик вправе не оплачивать ему часть работ, выполненных субподрядной организацией, привлеченной без согласования Заказчика.

2.6. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменной форме.

2.7. Подрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

3. Цена Контракта

3.1. Общая стоимость работ по Контракту составляет ________ (_____________) рублей, в том числе по источникам финансирования:

- субсидии из дорожного фонда Еврейской автономной области –  ___________________    руб.;

- бюджет МО «Известковое городское поселение» -   _________________   руб.

3.2. Цена Контракта включает все затраты, связанные  c  выполнением работ, с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения работ: начало – с момента заключения настоящего Контракта,  окончание – 15.10.2013.

4.2. Сроки выполнения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

4.3. С согласия Заказчика Подрядчик вправе выполнить работы досрочно в пределах срока, указанного в пункте 4.1 Контракта.

4.4. Сроки завершения отдельных этапов работ, определенные Календарным графиком выполнения работ, являются исходными для исчисления имущественных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

5. Порядок оплаты работ

          5.1. Заказчик осуществляет финансирование работ по Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

          5.2. Заказчик осуществляет текущий платеж в течение 25 рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и при наличии счёта на оплату. Оплата выполненных работ осуществляется при наличии средств бюджета. В случае несвоевременного поступления денежных средств Заказчику, либо поступления их не в полном объеме, он имеет право, уведомив Подрядчика, задержать, либо приостановить расчеты по Контракту до их поступления.

          5.3. Подрядчик обязан представить Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,  а  также счет

на оплату.

          5.4. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма произведений принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие единичные расценки, установленные в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), за вычетом удержаний, которые могут быть произведены Заказчиком в соответствии с пунктом 5.4 Контракта.

5.5. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ, и предъявления их к оплате, срок оплаты, принятых Заказчиком работ, не может быть позднее установленного срока окончания работ, указанного в пункте 4.1 контракта.

5.6. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ по Объекту, указанных в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту), не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

6. Ответственность сторон

6.1. Заказчик при нарушении Подрядчиком обязательств по Контракту при оплате за выполненные работы удерживает с последнего и перечисляет в доход бюджета Известковского городского поселения неустойку в следующих случаях:

6.1.1. За несвоевременное выполнение работ в сроки, установленные Контрактом в размере 0,5 % за каждый день просрочки от стоимости Контракта;

6.1.2. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение по настоящему контракту подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости услуг по настоящему контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.2. В случае просрочки в оплате стоимости выполненных работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент уплаты, за каждый день просрочки оплаты от стоимости подлежащих оплате работ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.3. Стороны несут  ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему контракту в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

            6.4. Подрядчик  в соответствии с законодательством Российской Федерации несет  в полном объеме ответственность за причиненные Заказчику и/или третьим лицам убытки и ущерб имуществу, явившиеся следствием неправомерных действий (бездействия) Подрядчика и/или его персонала при выполнении работ в рамках настоящего контракта.

            6.5. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за ущерб, причиненный дорожно-транспортным происшествием, причиной которого явилось невыполнение  им гарантийных обязательств, установленных настоящим контрактом.

            6.6. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера.

            Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему контракту, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

            Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные справки.

            6.7. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

6.8.Уплата штрафов, пеней  и неустоек не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

6.9. При невыполнении Подрядчиком за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки гарантийных обязательств по объекту, Заказчик имеет право в судебном порядке взыскать с Подрядчика расходы, понесенные Заказчиком при устранении выявленных недостатков.

7. Порядок приёмки выполненных работ

7.1. Подрядчик приглашает Заказчика для промежуточной приёмки выполненных работ.

7.2. Заказчик назначает своего представителя, который в течение 3 рабочих  дней со дня уведомления Подрядчика о выполненных работах, осуществляет приемку выполненных работ.

7.3. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с действующими правилами приемки работ и оформляется  соответствующими формами первичной учетной документации КС-2, КС-3.

7.4. Заказчик вправе отказать Подрядчику в оплате за выполненные работы, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной документацией. В этом случае акт выполненных работ по форме КС-2 Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

7.5. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов в порядке, установленном пунктом 11.2 Контракта.

7.6.  В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества их выполнения, Заказчик вправе не подписывать акт о приёмке выполненных работ до момента устранения выявленных нарушений и составить предписание об их устранении.

1. 8.      Гарантии качества по выполненным работам

          8.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с даты подписания Сторонами актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и составляет 2 года.

         8.2. В течение гарантийного срока  Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление выявленных недостатков и дефектов в установленный Заказчиком срок.

         8.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по которым предъявляются Подрядчику в полном объёме.

                                            9. Внесение изменений в Контракт

Внесение изменений в Контракт осуществляется в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде Дополнительных соглашений к Контракту.

10. Разрешение споров между Сторонами

10.1. Спорные вопросы между Сторонами, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются   Сторонами путем переговоров,   и  возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются Дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания Сторонами неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и  невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком  условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.  В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

10.3. Если, по мнению из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между  Сторонами  спор  в  порядке,  в  соответствии  с пунктом  11.1 Контракта, он  разрешается в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном суде ЕАО (по месту нахождения Заказчика).

11. Расторжение Контракта

Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

12. Прочие условия

12.1. В случаях, не предусмотренных Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются в письменной форме в виде Дополнительных соглашений, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Контракта.

12.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменной форме.

            12.4. Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах: 1 экземпляр – для Заказчика; 1 экземпляр – для Подрядчика.

14. Срок действия обязательств по Контракту

Обязательства Сторон по Контракту вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения их Сторонами.

15. Приложения к Контракту

Приложения к Контракту, а также Стороны, их оформляющие, указаны в Таблице № 1.

Таблица № 1

16. Юридические адреса и расчётные реквизиты Сторон

                                                                     Приложение № 1

                                                                                          к Контракту №  _____ от ________ 

Ведомость объемов и стоимости работ

на выполнение работ  ремонт автодороги «Подъезд к кладбищу» (участок от ул. Некрасова до ул. Волочаевская) пос. Известковый Облученского района Еврейской автономной области

                                                                     Приложение № 2

                                                                                          к Контракту №  _____ от ________ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на выполнение работ ремонт автодороги «Подъезд к кладбищу» (участок от ул. Некрасова до ул. Волочаевская) пос. Известковый Облученского района Еврейской автономной области

Производство работ по объекту осуществляется с ______2013 г.

                                                                      Приложение № 3

                                                                                          к Контракту №  _____ от ________ 

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ,

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

                                                                                             Приложение № 4

                                                                                          к Контракту №  _____ от ________ 

АКТ

передачи локального сметного расчета

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, с одной стороны и представитель Подрядчика с другой стороны, составили настоящий акт в том, что Заказчик передал, а  Подрядчик принял следующие документы:

Документы переданы в полном объеме, в установленные сроки и в надлежащем виде. Стороны претензий друг к другу не имеют.

                                                                        УТВЕРЖДЕНА

                                                                        распоряжением администрации

                                                                        городского поселения

                                                                        от 26.08.2013 № 172

Муниципальный заказчик               

Администрация Известковского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области

                                                                  Утверждаю:

Глава администрации Известковского городского поселения

                                                            __________________ Н.А. Родионова

Документация по запросу котировок

на ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Железнодорожная, пос.Известковый, Облученского района ЕАО

Известковый,2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Настоящее Извещение и проект контракта, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, размещены на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд: www.zakupki.gov.ru.

2. Прочие условия:

2.1.   Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

2.2.   Дополнительную информацию можно получить по адресу: пос.Известковый, Облученский район, Еврейская автономная область, ул.Капитана Ведина, дом 1 в рабочие дни с «09» часов «30» минут до «17» часов «30» минут по местному времени.

  2.3.    Контактное лицо: Гончаров Владислав Анатольевич; номер контактного телефона: (8 42666) 36-4-16.

Приложение № 1. Форма котировочной заявки.

Приложение № 2 Ведомость объемов работ.

Приложение № 3 Проект муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Железнодорожная пос.Известковый, Облученского района ЕАО

Приложение № 1 к котировочной заявке

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

                                                                                                                                       «__» _________ 20  _ г.

  Исх. N _________________

     Кому ______________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на выполнение работ «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Железнодорожная пос.Известковый, Облученского района ЕАО»

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок №___________________,мы________________________________________________________в лице ______________________________________ действующего на основании _______________________________, зарегистрированные по адресу _____________________ (указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование, местонахождения, юридический и фактический адрес (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)), место жительства (для физического лица)

ИНН/КПП ___________________________/____________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

готовы выполнить работы, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и осуществить поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в следующем порядке:

Наименование и характеристики поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)_____________________________________________________________

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг _____________________________________________________________________________

         Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

         На общую сумму ___________руб._____коп.____________________________________ (сумма цифрами и прописью) в том числе НДС (сумма цифрами и прописью). Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходов, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.Мы, ______________________________________________в случае принятия нашей котировочной заявки, ), обязуемся  заключить и исполнить договор на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок №___________________, с условиями и порядком оплаты согласны.

3. Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и предоставление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

«____»  __________________ 20___г.

__________________________________                                                                                             /____________________/

(должность                                                                                                                             М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу _____________

в рабочие дни с "___" до "___"

Контактное лицо: ____________________

Номер контактного телефона: ________________

Адрес электронной почты: ____________________

Приложение № 2 к котировочной заявке

                                                            Приложение № 3 к котировочной заявке

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  №____

на выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома

№ 5 по ул. Железнодорожная пос.Известковый, Облученского района ЕАО

пос.Известковый                                                                                       «____» ________  2013г.

Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение»  Облученского муниципального района Еврейской автономной области в лице  главы администрации Родионовой Натальи Алексеевны, действующей на основании Устава  именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании Протокола подведения итогов запроса котировок №_____ от_________  заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. I.                   Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Железнодорожная пос.Известковый, Облученского района ЕАО (далее – Объект) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.

Место выполнения работ: Еврейская автономная область, Облученский район, Известковое городское поселение (далее - Объект).

Характеристики работ по Объекту изложены в локальном сметном расчете, утверждённых распоряжением администрации Известкового городского поселения от 21.08.2013г. № 168 «Об утверждении локального сметного расчета на ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Железнодорожная» (далее – сметы).

1.2. Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по качеству работ, их безопасности, техническим характеристикам и результатам работ в полном соответствии со сметами; Ведомостью объемов работ (Приложение  № 1 к Контракту); Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту); требованиями нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 3 к Контракту), и всеми условиями Контракта.

II. Управление Контрактом

           2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет глава администрации Родионова Наталья Алексеевна, которая с момента  заключения  Контракта  будет принимать непосредственное участие в регулировании всей деятельности по исполнению Контракта.

            2.2. Заказчик вправе самостоятельно осуществлять контроль и технический надзор за ходом выполнения работ, включая организацию и проведение контроля качества работ и материалов, соблюдения Календарного графика выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), производить промежуточную приёмку выполненных Подрядчиком работ, а также проводить проверку гарантийных обязательств Подрядчика по контракту.

2.3. Осуществляя контроль и технический надзор за выполнением работ Заказчик, не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.4. Интересы Подрядчика по Контракту представляет _______________________

                                                                                                                                                                                          (должность, Ф.И.О.)

действующий на основании_________________________________________________.

                                                                                                              (документ подтверждающий полномочие

 или уполномоченные им лица.

2.5. Подрядчик при исполнении Контракта вправе привлечь после согласования с Заказчиком субподрядные организации. При этом общий объем работ, передаваемых Подрядчиком на субподряд не должен превышать 30% от цены Контракта.

Подрядчик вправе заключить договор субподряда с последующим предоставлением его копии Заказчику в порядке, установленном п. 6.1.11. Контракта.

При невыполнении Подрядчиком указанного выше условия, Заказчик вправе не оплачивать ему часть работ, выполненных субподрядной организацией, привлеченной без согласования Заказчика.

2.6. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменной форме.

2.7. Подрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

III. Цена Контракта

3.1. Цена  Контракта в соответствии с Протоколом подведения итогов запроса котировок № ____от ____________ составляет (----------------) _______________ рублей, в том числе по источникам финансирования:

- субсидии из дорожного фонда Еврейской автономной области – ( _________) _________________________   руб.;

- бюджет МО «Известковое городское поселение» - - (--------------)  __________________________ руб.

3.2. Цена Контракта включает все затраты, связанные  c  выполнением работ, с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

IV. Сроки выполнения работ

4.1. Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – с момента подписания контракта;

окончание выполнения работ – с момента подписания контракта в течении 30 календарных дней.

4.2. Сроки выполнения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

4.3. С согласия Заказчика Подрядчик вправе выполнить работы досрочно в пределах срока, указанного в пункте 4.1 Контракта.

4.4. Сроки завершения отдельных этапов работ, определенные Календарным графиком выполнения работ, являются исходными для исчисления имущественных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

V. Порядок оплаты работ

          5.1. Заказчик осуществляет финансирование работ по Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

          5.2. Заказчик осуществляет текущий платеж в течение 25 рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и при наличии счёта на оплату. Оплата выполненных работ осуществляется при наличии средств бюджета. В случае несвоевременного поступления денежных средств Заказчику, либо поступления их не в полном объеме, он имеет право, уведомив Подрядчика, задержать, либо приостановить расчеты по Контракту до их поступления.

          5.3. Подрядчик обязан представить Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,  а  также счет

на оплату не позднее 25 числа текущего месяца. В случае, если Подрядчик не представил вышеуказанные документы в установленный срок, Заказчик имеет право перенести сроки расчетов за принятые объемы работ на следующий месяц.

          5.4. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма произведений принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие единичные расценки, установленные в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), за вычетом удержаний, которые могут быть произведены Заказчиком в соответствии с пунктом 5.4 Контракта.

5.5. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ, и предъявления их к оплате, срок оплаты, принятых Заказчиком работ, не может быть позднее установленного срока окончания работ, указанного в пункте 4.1 контракта.

5.6. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ по Объекту, указанных в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту), не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

VI. Обязательства Сторон

6.1. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

6.1.1. Выполнить работы в полном объеме согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту).

6.1.2. Обеспечить качественное выполнение работ в полном соответствии с Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), требованиями  указанными в пункте 1.2 Контракта, а также иными требованиями Контракта.

6.1.3. Обеспечить лабораторный контроль за качеством работ и применяемых материалов в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и позволяющих по своей оснащённости средствами измерений, испытательным оборудованием, определять качество работ и материалов, применяемых при выполнении работ.

6.1.4. Обеспечить в процессе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности,  пожарной  безопасности,  охране  окружающей  среды, зелёных  насаждений в соответствии с нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении дорожных работ (Приложение № 3 к Контракту).

6.1.5. Обеспечить представителя Заказчика транспортными средствами, необходимыми для проведения контроля и приёмки выполненных работ.

6.1.6. При производстве работ, влияющих на условия дорожного движения, согласовать с органами ГИБДД  схемы ограждения мест производства работ, обеспечить организацию движения и ограждение мест производства работ в соответствии с утвержденными   схемами   и   нести   ответственность   за   безопасность   движения   в  зоне производства работ. Обеспечить нахождение всех работников в местах производства работ в сигнальной  одежде.

6.1.7. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке Журнал производства работ по типовой форме КС-6, согласно действующим нормам и правилам.

6.1.8. Обеспечить в течение срока, указанного в предписании Заказчика, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при проведении контроля за выполнением работ, при приёмке выполненных работ, а также в течение гарантийных сроков на выполненные работы.

Дата истечения срока, установленного предписанием Заказчика является исходной для исчисления санкций, установленных Контрактом, в случае неисполнения требований предписания.

В течение гарантийного срока за свой счет в установленные Заказчиком сроки исправлять недостатки и дефекты, допущенные при выполнении работ.

При невыполнении Подрядчиком установленных настоящим пунктом обязательств Заказчик вправе для устранения выявленных недостатков привлечь иную организацию с отнесением расходов по их устранению на счет Подрядчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков и дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

6.1.9. Все издержки, вызванные приостановлением работ по вине Подрядчика, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

6.1.10. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

6.1.11. Предоставлять копии всех договоров субподряда Заказчику, в течении 3 рабочих дней с даты заключения.

6.1.12. Представлять Заказчику по первому требованию всю необходимую информацию о ходе выполнения работ.

6.1.13. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

6.1.14. Направить уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты после получения письменного извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах.

6.1.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.2. Обязательства Заказчика

Для реализации Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

6.2.1. Передать Подрядчику локальные сметные расчеты, утвержденные к производству работ, по акту передачи локальных сметных расчетов (Приложение № 4 к Контракту) в течение 3 дней с даты подписания Контракта.

6.2.2. Принять работы соответствующего качества и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.

6.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

6.3. Заказчик имеют право:

6.3.1. Беспрепятственного доступа ко всем выполняемым работам в любое время суток в течение всего периода выполнения работ.

6.3.2. Осуществлять проверку исполнительной документации, получать любую информацию и знакомиться с документами, связанными с выполнением работ по Контракту.

6.3.3. Выдавать письменные распоряжения о приостановлении или запрещении работ при нарушении технологии проведения работ.

6.3.4. Приостанавливать работы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Все издержки, вызванные приостановлением работ по вине Подрядчика, несет Подрядчик,  при  этом  сроки

приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения  работ по Контракту.

6.3.5. Выдавать предписания об устранении недостатков, обязательные для выполнения Подрядчиком в установленные предписанием сроки, в ходе выполнения работ, а также в течение гарантийных сроков на выполненные работы.

6.3.6. Осуществлять записи в Журнале производства работ, в том числе об устранении недостатков с указанием сроков для их устранения.

Запись в Журнале производства работ имеет статус предписания, обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом.

6.3.6.  Осуществлять иные права в соответствии с Контрактом.

VII. Порядок приёмки выполненных работ

7.1. Подрядчик приглашает Заказчика для промежуточной приёмки выполненных работ до 20 числа каждого календарного месяца.

7.2. Заказчик назначает своего представителя, который в течение 3 рабочих  дней со дня уведомления Подрядчика о выполненных работах, осуществляет приемку выполненных работ.

7.3. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с действующими правилами приемки работ и оформляется  соответствующими формами первичной учетной документации КС-2, КС-3.

7.4. Заказчик вправе отказать Подрядчику в оплате за выполненные работы, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной документацией. В этом случае акт выполненных работ по форме КС-2 Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

7.5. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов в порядке, установленном пунктом 11.2 Контракта.

7.6.  В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества их выполнения, Заказчик вправе не подписывать акт о приёмке выполненных работ до момента устранения выявленных нарушений и составить предписание об их устранении.

1. VIII.        Гарантии качества по выполненным работам

            8.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с даты подписания Сторонами актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и составляет 2 года.

            8.2. В течение гарантийного срока  Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление выявленных недостатков и дефектов в установленный Заказчиком срок.

8.3. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним актом «Заказчика» и «Подрядчика».

            Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков, устранения дефектов «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения «Заказчика».

IX. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

          9.2. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 3.1. контракта  Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты неустойки за каждый день просрочки оплаты.

          9.3. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в доход местного бюджета с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-дневный срок с момента получения Подрядчиком  претензии Заказчика. В случае неуплаты неустойки (штрафа) в добровольном порядке Заказчик вправе обратиться в суд с требованием об уплате неустойки (штрафа) в установленном законодательством и настоящим Контрактом порядке.

9.4. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий на участке ремонта.

9.5. При нарушении контрактных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе помимо взыскания штрафа требовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Контракта.

9.6. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

X. Внесение изменений в Контракт

Внесение изменений в Контракт осуществляется в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде Дополнительных соглашений к Контракту.

XI. Разрешение споров между Сторонами

11.1. Спорные вопросы между Сторонами, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и  возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются Дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания Сторонами неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и  невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком  условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.  В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

11.3. Если, по мнению из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между  Сторонами  спор  в  порядке,  в  соответствии  с пунктом  11.1 Контракта, он  разрешается в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном суде ЕАО (по месту нахождения Заказчика).

XII. Расторжение Контракта

Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

XIII. Прочие условия

13.1. В случаях, не предусмотренных Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются в письменной форме в виде Дополнительных соглашений, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Контракта.

13.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменной форме.

            13.4. Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах: 1 экземпляр – для Заказчика; 1 экземпляр – для Подрядчика.

XIV. Срок действия обязательств по Контракту

Обязательства Сторон по Контракту вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения их Сторонами.

XV. Приложения к Контракту

 Приложения к Контракту, а также Стороны, их оформляющие, указаны в Таблице    № 1.

Таблица № 1

XVI. Юридические адреса и расчётные реквизиты Сторон

Приложение № 1

                                                                                          к Контракту №  _____ от ________ 

Ведомость объемов и стоимости работ

на выполнение работ ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 5

по ул. Железнодорожная, пос.Известковый, Облученского района ЕАО

Приложение № 2

                                                                                          к Контракту №  _____ от ________ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на выполнение работ ремонт дворовой территории дома № 5

                                                          по ул. Железнодорожная

Производство работ по объекту осуществляется с ______2013 г.

Приложение № 3

                                                                                          к Контракту №  _____ от ________ 

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ,

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

Приложение № 4

                                                                                          к Контракту №  _____ от ________ 

АКТ

передачи локального сметного расчета

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, с одной стороны и представитель Подрядчика с другой стороны, составили настоящий акт в том, что Заказчик передал, а  Подрядчик принял следующие документы:

Документы переданы в полном объеме, в установленные сроки и в надлежащем виде. Стороны претензий друг к другу не имеют.

                                                                        УТВЕРЖДЕНА

                                                                        распоряжением администрации

                                                                        городского поселения

                                                                        от 30.08.2013

Муниципальный заказчик               

Администрация Известковского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области

                                                                  Утверждаю:

Глава администрации Известковского городского поселения

_________________ Н.А. Родионова

Документация по запросу котировок

на замену водогрейных котлов марки КВ- 0,6 и дымососа ДН-6 в котельной с. Двуречье, расположенной по адресу ул. Комсомольская 2

Известковый,2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

3. Настоящее Извещение и проект контракта, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, размещены на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд: www.zakupki.gov.ru.

4. Прочие условия:

         Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

         Дополнительную информацию можно получить по адресу: пос.Известковый, Облученский район, Еврейская автономная область, ул.Капитана Ведина, дом 1 в рабочие дни с «09» часов «30» минут до «17» часов «30» минут по местному времени.       Контактное лицо: Гончаров Владислав Анатольевич; номер контактного телефона: (8 42666) 36-4-16.

Приложение № 1. Форма котировочной заявки.

Приложение № 2 Ведомость объемов работ.

Приложение № 3 Проект муниципального контракта на выполнение работ по замене водогрейных котлов марки КВ- 0,6 и дымососа ДН-6 в котельной с. Двуречье, расположенной по адресу ул. Комсомольская 2.

Порядок подачи котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа:

1. Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Участник размещения заказа подготавливает котировочную заявку по установленной в части 1 форме.

2. Участник размещения заказа подает котировочную заявку в письменной форме или в форме электронного документа, поданного с помощью информационной системы общего пользования. 

Котировочная заявка подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом участника размещения заказа и заверяется печатью участника размещения заказа. В случае если котировочная заявка подписывается не руководителем, а иным уполномоченным лицом участника размещения заказа, полномочия этого лица подтверждаются документально (на усмотрение участника размещения заказа).

3. При подаче заявки в форме электронного документа посредством информационной системы общего пользования (информационно-телекоммуникационная сеть) участник размещения заказа подготавливает заявку по установленной в части1 в электронном виде.

Котировочные заявки в форме электронного документа должны быть в следующем формате: документ Word97-2003, подписанный электронной цифровой подписью лица,  действующего от имени участника размещения заказа  в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10 января2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи", от 6 апреля2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

4. Подготовленная в соответствии с пунктом 3. настоящего извещения котировочная заявка направляется посредством электронного сообщения (электронной почты) по указанному в Извещении  адресу электронной почты:

а) Тема электронного сообщения (электронного письма): «Заявка на участие в запросе котировок от «__» ________ 2013г. № ____;

б) Прикрепленные файлы: «Заявка на участие в запросе котировок от «__» ______2013 г. № __.

5. Подаваемая участником размещения заказа котировочная заявка должна содержать следующие сведения (требования к содержанию котировочной заявки):

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

4) цена товара с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

5) наименование и характеристики поставляемых товаров.

6. При выборе способа подачи котировочной заявки в форме электронного документа участник размещения заказа должен учесть, что Заказчик не несет ответственности за утерю или несвоевременное получение котировочной заявки, направленной участником размещения заказа по электронной почте, если причинами являются любые технические или организационные препятствия, возникшие по независящим от Заказчика обстоятельствам, а также в случае если технические и программные средства автоматической защиты информации Заказчика обнаружили, что электронное письмо с котировочной заявкой, поступающее на узел (хост) электронной почты заражено компьютерными вирусами или имеет в своей структуре признаки спама.

Учредитель –     Администрация Известковского городского поселения

   Облученского муниципального района

   Еврейской  автономной области

Главный редактор – Ведущий специалист администрации

                                      Е.В. Арутюнова

Дата выхода в свет – 04.09.2013;

тираж 5 экземпляров;

«Информационный вестник» распространяется бесплатно;

Адрес издания: ул. Капитана Ведина, д. 1, пос. Известковый, Облученского района, ЕАО.

Подписан в печать: 04.09.2013, 17-00 час.